您的位置：&&&&&& > 正文
承揽合同纠纷案民事判决书 （2010）黄民二(商)初字第317号
14:21&&来源： |
上海市黄浦区人院 民事判决书 （2010）黄民二(商)初字第317号 　　原告某国际贸易公司。 　　被告某贸易公司。 　　原告某国际贸易公司与被告某贸易公司纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告某国际贸易公司的委托代理人杨某某、吴某，被告某贸易公司的委托代理人蒋某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 　　原告某国际贸易公司诉称，原、被告于日、19日签署《工矿产品购销合同》三份，约定：被告按双方确认的样品制造6个款号计85000件服装销售给原告，以供原告出口给国外客户。合同列明出口船期、交货期。合同签订后，原告于5月20日预付了M10-501合同款人民币269,100元，于6月7日预付了M10-502－2、M10-503－2合同款人民币206,160元。被告在收到面料款后无论在面料、样衣的发送确认以及生产进程沟通上反复催问，效率低下致无法按期交货。至7月31日，原告仅收到SMOCK FLORAL B、SMOCK FLORAL P两批货物（相关货款已于7月30日支付342,607.30元），其余未交付。由于被告延迟交货导致原告将船运改成空运，但仍被客户索赔。日，原告通知被告解除三份《工矿产品购销合同》，要求被告返还未交货部分的预付款，但被告未作回应。据此，原告某国际贸易公司请求判令：1、确认原告某国际贸易公司与被告某贸易公司于2010年5月签订的编号为了M10-501、 M10-502－2、M10-503－2《工矿产品购销合同》于日解除；2、被告某贸易公司返还货款人民币295,260元，以及自日起至实际支付日止按银行同期贷款利率计算的利息损失；3、被告某贸易公司支付赔偿金人民币497,269.95元。 　　被告某贸易公司辩称，被告已经履约，原告单方解除合同应由原告自行承担责任，原告提交的证据失实，应驳回原告的诉讼请求。 　　原告某国际贸易公司提交以下证据材料： 　　1、编号为了M10-501、M10-502－2、M10-503－2《工矿产品购销合同》、电汇凭证，证明双方的合同关系以及分别支付预付款269,100元、206,160元、342,607.30元的事实。被告对证据没有异议。2、进仓单，证明日收到被告交付的SMOCK FLORAL B、SMOCK FLORAL P款号的服装。被告认为进仓单没有加盖公章无效。3、空运费发票，证明原告于2010年8月通过空运向国外客户交付服装的事实。被告对证据的真实性有异议，认为除空运费外应有相应的装运单和报关单。4、律师函，证明原告因被告无法交货而解除合同的事实。被告认为合同已经履行完毕。5、银行凭证，证明支付空运费的事实。被告认为该证据不能证明支付空运费的事实。6、海运报价单及人民币外汇牌价，证明海运与空运之间的价格差别，并主张以空运费148,800元与海运费1,015美元（折人民币6,851.25元）之差价赔偿。被告认为该证据证明日的报价，不能证明7月份的报价。7、《销售合同》、索赔通知以及相应的公证认证文件、付款凭证，证明客户撤销订单并索赔及原告赔付53,000美元的事实。被告以无相应的合同为由对赔款数额不予确认。8、购销合同及公证认证文件、索赔通知，证明原告与国外客户的合同关系以及按4批货总值的30％赔款依据。被告认为与国外客户的合同系对外贸易，合同使用中文不合情理，且被告不知道该国外客户。 　　原告某国际贸易公司补充提交以下证据：1、情况说明及公路货运代理发票，证明被告在7月31日委托物流车辆运送服装进入原告仓库以印证上述证据2和证据6证明的事实。被告认为发票上有改动痕迹，托运人与以下的字迹非同一时间形成，故对该组证据不予确认。2、报关单，证明服装空运的事实。被告认为成交方式FOB仅适用于海运和内河运输，须由买方承担运费。3、情况说明，印证证据6证明的事实。被告认为该证据没有证明力。 　　被告某贸易公司除编号为M10-501、M10-502－2、M10-503－2《工矿产品购销合同》外另提交以下证据材料：1电子邮件，证明合同履行过程中，双方对款号、交货期以及价格的变更事实。原告对证据的真实性没有异议，认为证据证明了直至7月27日被告未交货及经原告检验。2、送货指令传真件，证明原告私自提取委托加工的服装的事实。原告认为经核实未有送货指令传真件的事实，该证据与本案无关联性。3、报案材料，证明公安机关立案侦查服装加工厂私自交付原告服装的事实。原告认为报案人系案外人，被告未告知案外人系服装加工人，报案的真实性无法确认。 　　被告某贸易公司补充提交以下证据材料：1、《工厂合同》、《合同补充说明》、《SMOCK FLORAL B/P款声明》，证明原、被告就SMOCK FLORAL B/P两款服装进行工艺更改，延长加工时间以及增加加工费用的事实。原告认为《工厂合同》系被告与第三方签订，原告同意加价但未同意延期。2、出入境检验检疫报检委托书及安排商检函件，证明原告已经收到ZM006款服装，同时印证证据送货指令传真件。3、增值税发票，证明被告已经向原告开具SMOCK FLORAL B/P两款服装服装的足额发票，但原告仍扣留17％的税额的事实。 　　原告确认诉请金额未包括返还17％的税款。 　　经审理查明：1、日，原告某国际贸易公司与被告某贸易公司签订编号分别为M10-501、M10-502－2、M10-503－2的《工矿产品购销合同》三份，分别约定由被告根据原告的样衣、图样及技术要求加工，生产款号为：SMOCK FLORAL B、SMOCK FLORAL P、ZM005、ZM009T、ZM006、ZM009B。M10-501合同中款号SMOCK FLORAL B计15000件，总价款人民币360,000元；SMOCK FLORAL P计10000件，总价款人民币240,000元；ZM005计18000件，总价款人民币297,000元；M10-501合同总计价款人民币897,000元。M10-502－2合同中款号ZM009T计10000件，总价款人民币148,000元。M10-503－2合同中款号ZM006计16000件，总价款人民币302,400元；ZM009B计16000件总价款人民币236,800元；M10-503－2合同总价款人民币539,200元。M10-501合同约定的交货期为日送指定仓库；M10-502－2和M10-503－2合同约定的交货期为7月11日送指定仓库。三份合同约定的结算方式和结算期限为：合同签订后，需方在出运日前30天内支付30％货款,货物出运时支付尾款，并扣除17％的税金，收到供方增值税发票后退回17％的税金。三份合同约定的违约责任为：供方交货品质不符被取消订单属供方违约，供方须在接到通知七个工作日内退回需方支付的预付款。供方逾期交货应承担需方的一切损失；供方逾期交货应承担对需方造成的相应折扣损失；因逾期超过客人最终接受货期而改成空运的，供方须承担空运费用；逾期交货超过规定船期的，需方有权解除合同。日，原告通过网上银行向被告支付M10-501合同30％的人民币269,100元；并于6月7日预付了M10-502－2、M10-503－2合同30％的人民币206,160元；于7月30日支付人民币342,607.30元。2、日，被告某贸易公司将SMOCK FLORAL B/P两款服装交由南京某针织品有限公司生产并签订合同。该合同约定的交货期为日送上海指定仓库。合同履行过程中，原告对SMOCK FLORAL B/P两款服装的款式进行过改动，被告为此要求增加加工费，原告同意在原每件24元的基础上加1.50元且船期延长至7月16日。日，原告要求被告在船期前十天提供出运计划并向被告提供了空白的《出入境检验检疫报检委托书》。日，被告交付FLORAL B/P两款服装275箱计22.91立方，8月3日，原告完成海关报关手续，275箱计24699件服装通过空运方式出口，目的港为南非约翰内斯堡，交易方式FOB。为两款服装的出运，原告支付空运费人民币148,800元。同月，被告向原告开具两款服装总计金额为人民币(含税)629,824.50元的增值税发票。3、日，被告某贸易公司将ZM005、ZM009T、ZM006、ZM009B四款服装交由来安县某服装厂生产并签订合同。5月28日，来安县某服装厂将四款服装交由西安某经贸有限公司生产并签订合同。日，原告催告被告提供四款服装的出运时间及商检数据。4、2010年10月，来安县某服装厂向西安市公安局某分局书面报案,称其委托西安某经贸有限公司加工的四款大货60000件短裤被西安某经贸有限公司和案外人刘某某非法转卖他人（上海某公司），并致其委托方被告遭原告起诉索赔。西安市公安局某分局接受登记表载明：被告授权委托人报案称西安某经贸有限公司（已于日被吊销营业执照）和案外人刘某某诈骗面辅料70万元及加工费11.5万元。被告未提交西安市公安局某分局立案受理的凭证。5、原告某国际贸易公司与SOGO 99 TRADING CC于日签订《销售合同》，原告向SOGO 99 TRADING CC供应前述的六款服装，合同金额总计282,230美元。合同约定的最晚交货期为日，交货地南非，运费由供方承担。交货迟延7天，需方可因违约索赔订单总计金额的5％作为赔偿；任何情况下交货期延迟14天，需方可因违约索赔订单金额的5％作为赔偿；任何情况下交货期延迟14天以上，需方有权取消订单并且供方支付该产品金额的30%作为赔偿。日，SOGO 99 TRADING CC以原告延迟交付FLORAL B/P两款服装为由扣除货值总额10％的折扣，索赔金额11,000美元；8月21日，SOGO 99 TRADING CC向原告发出通知，以原告至日无法发货为由决定取消四款服装订单，按服装货值的30％索赔53,000美元。日，原告向SOGO 99 TRADING CC赔款53,000美元，折合人民币355,321.20元（其中30,000美元购汇汇率6.美元购汇汇率6.7074）。日，原告向被告发出解除合同、返还预付款的通知。该通知于次日送达被告。6、日，原告委托货物出口的上海某国际货运代理有限公司向原告报价：至南非约翰内斯堡海运费每柜3,300美元。该公司于日再次说明：2010年1月至10月至南非约翰内斯堡海运费每柜3,300美元。 　　本院认为：被告某贸易公司主张合同已经履行的观点主要依据系送货指令传真件，该证据内容为原告的代理商告知原告送货地点，即使该传真件交付被告或者被告的生产商，也是证明原告催告送货的意思表示，并不能起到证明被告或者其转加工单位已经送货的事实，被告对履行向原告交付货物的义务仍负有举证责任。结合被告举证货物被骗的事实，应认定原告主张被告未履行交付四款服装的事实成立。被告未全面履行约定的交付义务且使合同目的不能实现的，原告某国际贸易公司主张解除合同，符合的相关规定。原告的该项诉讼请求，予以支持。合同解除后，双方应对已经履行的部分进行结算，被告对原告多支付的货款应予返还。原告实际支付预付款（货）款人民币817,867.30元，扣除应付M10-501合同加价后原告应支付两款服装货款（含税）应为629,824.50元，被告应返还原告188,042.80元。原告关于被告支付返还款的利息损失的主张，亦属合理，该项诉讼请求应予支持。原告请求的赔偿款中的空运费基于FLORAL B/P两款服装迟延交付产生。根据合同约定，该服装应于日交付，虽然原告在服装生产过程中变更了服装款式的加工但亦相应的延长交货期至7月16日，被告没有明示异议而继续生产的，视为接受延长后的交货期。因此，被告在7月31日交货的，构成迟延交货。依原告与外商约定的交货期，原告改海运为空运的行为具有合理性。根据原、被告约定，被告应对原告因改变运输方式的额外支出承担责任。原告按照空运与海运的费用差额主张权利，并无不当。原告的该项损失系空运费148,800元与海运费6,851.25元之差为141,948.75元。被告认为报关单填写的FOB交易方式须由买方承担运费且仅适用于海运和内河运输，以此质疑原告主张空运的真实性。但根据原告与外商的《销售合同》的约定，运费应由原告承担。原告出口报关单填写的FOB的交易条件与《销售合同》冲突的，当以合同约定为准。至于航空运输中采用FOB的交易条件并无法律禁止。被告的质疑缺乏依据。被告对海，空运费的真实性持有异议但未提供相应的证据证明合理的费用，其异议不能成立。原告对外商赔付的53,000美元（折合人民币355,321.20元）与被告的违约行为具有因果关系，鉴于双方明确供方逾期交货应承担需方一切损失的约定，故认定被告对逾期交货对原告产生的损失应当预见。原告的该项诉讼请求亦应支持。原告主张的两项赔偿金额合计人民币497,269.95元。 　　综上所述，被告某贸易公司因自身过错致合同不能全面履行，应承担由此产生法律后果。据此，依照《中华人民共和国》第六十条第一款、第九十四条第三项、第四项、第九十八条、第一百一十二条的规定，判决如下： 　　一、确认原告某国际贸易公司与被告某贸易公司于2010年5月签订的编号为M10-501、 M10-502－2、M10-503－2《工矿产品购销合同》于日解除； 　　二、被告某贸易公司应于本判决生效之日起十日内返还原告某国际贸易公司货款人民币188,042.80元，并以188,042.80元为本金，按中国人民银行规定的同期贷款利率支付自日起至实际履行日止的利息损失； 　　三、被告某贸易公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告某国际贸易公司人民币497,269.95元。 　　四、对原告某国际贸易公司其他诉讼请求，不予支持。 　　如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 　　案件受理费人民币12,472.10元，由原告某国际贸易公司负担1,818.97元，被告某贸易公司负担10,653.13元。 　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。 审 判 长 杨 捷 审 判 员 单胜利 代理审判员 邵宁宁 二Ｏ一一年三月二十一日 书 记 员 闵剑文
特色通关班（含基础+法条+冲刺+论述题） 特色无忧班 当期考试不过，下期免费学
精品通关班 经典班次，科学搭配 精品无忧班 当期考试不通过，下期免费学
实验班实验通关班 智能交互课件，个性化辅导 实验无忧班 考试不过，下期免费学
定制通关班 大数据智能教学，省时省力 定制无忧班 考试不过，下期免费学
历年真题，应试指南。看书、做题、云笔记功能一应俱全
司法考试相关栏目推荐
··············
2016年司法考试移动班，支持以手机/平板电脑为载体学习网络课程，每15-20分钟一个讲座，化繁为简。权威名师倾情打造，授课幽默风趣，妙语连珠！
学员:kuangtian***学员:wppw***学员:laimeng***学员:liq***学员:szt520***学员:wangshen1***
咨询电话：010-
特色班精品班实验班定制班
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。紧扣大纲全面讲解，超值优惠套餐！
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
智能交互课件，阶段测试点评。
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
个性化辅导方案，一对一跟踪教学。
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
大数据智能教学，私人订制服务。
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
1、凡本网注明“来源：法律教育网”的所有作品，版权均属法律教育网所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且必须注明“来源：法律教育网”。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品，并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿
Copyright & 2003 - 2016
Rights Reserved.　北京东大正保科技有限公司 版权所有
－－－－－－－－－－－－－－
咨询电话：010-6500111 咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）　客服邮箱：
传真：010- 投诉电话：010- 建议邮箱：&办公地址：北京市海淀区知春路1号-学院国际大厦18层()
　　/　　　京公网安备53　中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书〔2015〕4号
　　　　& 当事人：黄克波，男，1966年11月出生，住址：深圳市罗湖区。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对黄克波涉嫌内幕交易案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人黄克波表示不需要陈述、申辩，也不要求举行听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，黄克波存在以下违法事实：
一、内幕信息的形成和公开情况
为巩固和提升在种业行业的市场地位，同时应实际控制人合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称合肥市国资委）的要求，合肥丰乐种业股份有限公司（以下称丰乐种业或公司）一直在积极寻求合作伙伴和收购重组目标。2013年5月，公司董事长陈某新和总经理徐某萍了解到兴旺投资有限公司（以下简称兴旺投资）法定代表人、董事长、总经理邓某旺及其科研团队和技术成果，此后双方开始商讨业务合作事宜。10月14日，在陈某新的引荐下，合肥市国资委主任孙某某会见邓某旺。10月17日，陈某新向邓某旺表达了合作的意愿。随后，兴旺投资董事陈某辉准备合作方案，并通过电子邮件向陈某新发送了初步资产重组方案，双方签署了保密协议。11月7日，邓某旺和陈某辉到丰乐种业洽谈合作事宜，并与孙某某见面，孙某某要求双方先提供合作方案。12月10日至11日，双方就初步重组方案进行讨论沟通。12月14日，陈某新、孙某某等人考察兴旺投资深圳科研基地。&
2013年12月16日，陈某辉将修改后的资产重组方案发给丰乐种业，主要内容为丰乐种业拟通过发行股份及支付现金方式购买兴旺投资100%股权，其中交易对价的85%通过发行股份方式支付，15%以现金方式支付，兴旺投资资产预估值为8-10亿元。12月17日，丰乐种业董事长陈某新、总经理徐某萍及董秘顾某新等人对该资产重组方案进行讨论，对方案表示认可。双方对重组方案达成一致意向。当日，孙某某听取了陈某新等人关于该资产重组方案的汇报。
2014年2月21日，合肥市市领导会见邓某旺，表示支持丰乐种业与兴旺投资的合作，孙某某、陈某新参加。3月23日，顾某新等人对兴旺投资开展尽职调查，随后陈某新将尽职调查情况向孙某某进行了汇报。4月24日，双方进一步讨论兴旺投资的估值、重组流程和中介机构的选定等问题。5月28日，合肥市市长会见邓某旺，希望丰乐种业和兴旺投资加强合作，孙某某、陈某新参加。随后，按照孙某某的要求，双方对资产重组方案进行精简压缩，形成报国资委的报告，主要内容为丰乐种业拟向兴旺投资发行股份并用部分现金购买兴旺投资100%股权，其中现金支付对价的15%。
2014年6月18日收市后，陈某新等人向孙某某汇报了资产重组事项和停牌事宜，获得同意后，向深圳证券交易所申请了停牌。6月19日，丰乐种业发布临时停牌公告。6月20日，丰乐种业发布重大资产重组停牌公告。9月16日，丰乐种业公告称，拟收购兴旺投资100%股权，其中交易对价的85%通过发行股份方式支付，15%以现金方式支付。11月28日，丰乐种业公告称，终止筹划重大资产重组事项，公司股票于11月28日复牌。
上述丰乐种业重大资产重组信息在公开前属于《证券法》第七十五条规定的内幕信息。孙某某是内幕信息知情人，知悉时间不晚于2013年12月17日。
二、黄克波交易”丰乐种业”股票的情况
（一）账户交易情况
1.“黄克波”账户。该账户于2008年4月1日开立，资金账号1504 XXXX，下挂上海股东账户A69279 XXXX和深圳股东账户000018 XXXX。该账户此前未交易过丰乐种业股票。但2014年6月11日，黄克波三方存管银行账户收到转入的资金后，即于2014年6月12日至18日向其资金账户转入140万元，并于2014年6月12日至18日全仓买入丰乐种业股票，共计177,700股,清算金额1,412,480.91元。公司股票2014年11月28日（周五）复牌后，“黄克波”账户于12月1日和12月3日全部卖出，清算金额1,684,004.19元，获利271,523.28元。
2.“黄某菊”账户。该账户于2014年6月9日开立,资金账号092791 XXXX，下挂上海股东账户A45565 XXXX和深圳股东账户015766 XXXX。黄克波三方存管银行账户于2014年6月12日向黄某菊三方存管银行账户转入100万元，当日即转入资金账户，并于2014年6月12日至16日买入丰乐种业股票94,400股,清算金额754,719.26元，占其同期股票交易量的82.52%。公司股票复牌后，“黄某菊”账户于12月3日全部卖出，清算金额915,606.16元，获利160,886.90元。
（二）账户实际使用情况　　　　　　　　　　　　　　　
黄某菊系黄克波公司员工，“黄某菊”账户开户留存联系方式为黄克波手机号码。“黄克波”账户和“黄某菊”账户交易丰乐种业股票MAC地址和IP地址完全重合。黄克波承认“黄克波”账户和“黄某菊”账户均由其实际控制并使用，两个账户买入丰乐种业股票的资金为黄克波自有资金，是由黄克波本人决策和操作的。
（三）联络接触情况
黄克波和孙某某系相识多年的朋友。2013年12月14日，孙某某与陈某新等人考察兴旺投资深圳科研基地，黄克波全程陪同，并在结束后送孙某某和陈某辉去机场。2014年6月2日至8日，黄克波与孙某某有4次通讯记录，其中2次发生在6月8日（周日），两人当日还在深圳见面。
综上，黄克波与内幕信息知情人孙某某关系密切，陪同参与相关考察，在2014年6月8日联络接触后，次日即用“黄某菊”名义开立证券账户，并自6月12日转入资金，操作本人账户首次且全仓买入丰乐种业股票，控制“黄某菊”账户大量买入丰乐种业股票，其交易行为明显异常。
上述违法事实，有公司公告、电子邮件、通讯记录、委托交易资料、银行流水、情况说明和询问笔录等证据证明。
黄克波表示不需要陈述申辩和申请举行听证，但提交了申辩材料及证据，称其交易丰乐种业股票时，丰乐种业并未作出重大投资行为和重大的购置资产的决定，“丰乐种业资产重组事项”不属于内幕信息；其未从孙某某处获悉内幕信息，交易系独立判断，没有异常，一年前即关注丰乐种业并加入自选股，2013年7月看到丰乐种业增资公告和2013年12月接触丰乐种业来深考察后，决心买入丰乐种业股票，但因资金短缺直到2014年6月才买入，同时还交易或持有其他股票。
经复核，我局认为：
一、丰乐种业系国有控股上市公司，按照合肥市国资委的要求，一直在积极寻求合作伙伴和收购重组目标。在与兴旺投资接触、商讨数月后，经公司董事长引荐，国资委主任会见了兴旺投资董事长，并要求双方提供合作方案，随后还考察了兴旺投资深圳科研基地；公司按照要求与兴旺投资共同形成方案，在此过程中，2013年12月17日，丰乐种业董事长、总经理和董秘等公司高管对兴旺投资提供的资产重组方案一致表示同意，表明双方已就重组方案达成一致意向，重组方案框架基本确定，当日公司即向国资委进行了汇报。直至市委、市政府主要领导见面、了解后，该方案形成报国资委的报告。事实上，重组的对象、收购方式等方案的主要内容此后一直没有改变，与公司2014年9月16日公告的方案一致。丰乐种业收购兴旺投资股权属于公司的重大投资行为，该信息在未公开前属于《证券法》第七十五条规定的内幕信息。在2013年12月17日双方对重组方案达成一致意向并向国资委汇报时，内幕信息已经形成。
二、证据显示，黄克波与内幕信息知情人孙某某关系密切，陪同参与过相关考察，在与孙某某联络接触后次日即开立“黄某菊”账户并随后大量买入丰乐种业股票，同时操作本人账户首次且全仓买入丰乐种业股票，其交易行为明显异常。其提交的自选股清单，不能证明其将丰乐种业加入自选股的具体时间，且不能说明与涉案交易的相关性。黄克波证券交易记录和资金流水显示，在2013年7月至2014年6月期间，有多笔大额证券交易记录和资金往来记录，其资金短缺的说法与事实不符。其称同时交易或持有其他股票，亦不足以排除内幕交易行为。黄克波不能合理解释其异常交易行为，提供的证据也未能排除其利用内幕信息从事相关证券交易活动。综合在案证据，足以认定黄克波交易丰乐种业股票构成内幕交易行为。
黄克波上述交易丰乐种业股票的行为，违反了《证券法》第七十六条的规定，构成《证券法》第二百零二条所述的行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，我局决定：
没收黄克波违法所得432,410.18元，并处以432,410.18元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：0000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和深圳证监局备案。当事人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
　　　　　　　　　　& 　　　　　　深圳证监局
　　　　　　　　　　　 &2015年7月9日阅读下文，完成问题。
别委屈了玫瑰邓皓　　书店的朋友打电话说，你要的《大家》到了。我搁下电话就去了。出得店来，猛然发现书店对面原来一家批发冰激凌的小店改成鲜花店了，里面的花鲜艳欲滴。绿里面的红，红里面的紫，紫里面再呈现出黄来，真的要让人灰灰的眼睛都亮起来。　　而这时让我心里有些怪怪的是，花店里居然没人。或许是小孩子们都没放学，又或者正是上班时分，所以花店寂然。让那么多花孤寂着，我有些不忍，于是，脚步几乎是不由自主地挪了过去——这时候我去当惟一的顾客，或许这店里所有的花都是为我而开呢！　　店主是一个20来岁的小姑娘。见我走来，“啪”地放下与人煲着的电话粥，笑意盈盈地走过来。　　“先生买花吧？刚刚进的呢。你看你看，哪里还找得到这么新鲜的花？”她用左手指指旁边的梯形花架，又侧身用右手点点身后的立式花架。　　她的热情让我有些不安了。我能买多少花呢？或许，我压根儿就没想到买花的。　　“多少钱一枝？”我说。　　“那要看什么花了，不同的花当然价就不同。先生，你要的是什么花？”　　我真没买过花呀。而且，我发现平时常挂在嘴边的花名与眼前红红绿绿的花也对不上号。　　但我是认得玫瑰的。我就说：“买玫瑰吧。”为了掩饰我不懂花，我准确地指着眼前的一篮子玫瑰，说：“可以挑的么？”　　小姑娘说：“当然可以的，3块钱一枝。”　　这么便宜？我有些吃惊。我以为与时尚有关的东西，都不便宜的。所以，除了买书，平时我真的极少去精品屋、鲜花店什么的。　　我掏出10元钱来。想了想这个数字与玫瑰的关系，说，就买3枝吧。心里却在嘀咕：如果她找零，我是不要的，这样我就比较绅士，也没屈了她对我的热情。　　“男孩买花一般都是送人的。我见过的男孩都这样的。但一般有买一枝的，因为一枝独秀，情有独钟；或者两枝，寓意好事成双，佳人成对；也有买4枝的，那就指四季平安，名扬四海了。但没见过买3枝，3枝算什么呢……”小姑娘娴熟而老道地为我介绍着。　　生意人在有生意忙着时，快乐和热情总是遮掩不住的。只是，我有些讨厌她在我面前说“男孩”二字。我知道我这与年龄不太相符的面相让她误解了，但我不想破坏这么好的气氛。我一边在口袋里寻找零钱，一边说：“我给自己买呢，也要规矩的么？999朵那是求婚的小伙儿买给恋人的，对吧？”　　女孩乐了，说：“你这人真逗。这样吧，也不用再给零钱了，10块钱就给你4枝吧！遇上人多，这样的花要卖5块钱一枝呢！情人节还卖过10块一枝的。”　　她的话我全信的。因为4枝鲜艳的玫瑰已经用一根礼品带束着握在我的手心了。　　我真的心花怒放，而且走出店门时，外面春天的阳光又很好。　　“别人买花都是送人的，而你，给自己买花，真没屈了这玫瑰。”我听得那女孩在我的背后说。　　这话很哲理呀！我不由得回头看了看那个小姑娘——她正双手撑在玻璃柜台上目送我呢，好一副无邪可爱的样子。而我那10块钱还漫不经心地躺在柜台上。　　这是个真正的卖花的女孩，她也没屈了这鲜花店。我这样想着，就觉得今天的快乐和收获已经是我的心不可盈纳的了。　　走在回家的路上，我突然想起，我家里正好有一只花瓶——那是我去瓷都景德镇采访时友人送的，而且还是名品三阳开泰呢！可惜，我放在书橱的底层，一直连包装盒也没开启过。　　我真委屈了这花瓶！我心里这样想着，脚下的步子就加快了，嘴里的歌同时也响了。　　于是，4枝好看的玫瑰便插在了同样好看的花瓶里。我小小的居室顿时氤氲开了一种久违了的气息。　　这天晚上，我倚在床头读着小说时，我感觉到了4枝玫瑰就在我的床头呼吸着，我心里特别的畅美，我是坐拥在整个春天之上了呵！而这么好的心境的得来，却只是缘于我对生活的一点小小的改变：我给自己买了4枝玫瑰。可见在平时的生活里，我们一定是漠视或者遗失了许多“玫瑰”的。我不禁这样想了。　　于是我告诫自己说：我不会再错过和委屈生活中一些微小的美丽的事物了，因为给我们带来快乐人生的往往是生活中俯拾即是的那些“玫瑰”。1．有人认为第①段中“到杭州来投考”的“来”应改为“去”，你如何看待？______________________________________________2．阅读③～⑦段，概括小学生投考过程中的三个主要场景。______________________________________________3．文章在第④段和第⑦段两次写了作者的“笑”，请谈谈你的理解。（1）_________________________________________（2）_________________________________________4．第⑥段中作者通过对孩子们神情举止的描写，淋漓尽致地展现了孩子们等待发榜的心理变化。请用最简练的词语概括他们心理的变化过程。______________________________________________5．说说你对最后一段“但不久，所有的学生都捞得了一个学校”的理解。______________________________________________6．结合全文，联系实际，你觉得应该如何应考？______________________________________________
在线咨询您好，告诉我您想学什么，15分钟为您匹配优质老师哦马上咨询
搜索你想学的科目、老师试试搜索吉安
在线咨询您好，告诉我您想学什么，15分钟为您匹配优质老师哦马上咨询&&&分类：
阅读下文，完成问题。
别委屈了玫瑰邓皓　　书店的朋友打电话说，你要的《大家》到了。我搁下电话就去了。出得店来，猛然发现书店对面原来一家批发冰激凌的小店改成鲜花店了，里面的花鲜艳欲滴。绿里面的红，红里面的紫，紫里面再呈现出黄来，真的要让人灰灰的眼睛都亮起来。　　而这时让我心里有些怪怪的是，花店里居然没人。或许是小孩子们都没放学，又或者正是上班时分，所以花店寂然。让那么多花孤寂着，我有些不忍，于是，脚步几乎是不由自主地挪了过去——这时候我去当惟一的顾客，或许这店里所有的花都是为我而开呢！　　店主是一个20来岁的小姑娘。见我走来，“啪”地放下与人煲着的电话粥，笑意盈盈地走过来。　　“先生买花吧？刚刚进的呢。你看你看，哪里还找得到这么新鲜的花？”她用左手指指旁边的梯形花架，又侧身用右手点点身后的立式花架。　　她的热情让我有些不安了。我能买多少花呢？或许，我压根儿就没想到买花的。　　“多少钱一枝？”我说。　　“那要看什么花了，不同的花当然价就不同。先生，你要的是什么花？”　　我真没买过花呀。而且，我发现平时常挂在嘴边的花名与眼前红红绿绿的花也对不上号。　　但我是认得玫瑰的。我就说：“买玫瑰吧。”为了掩饰我不懂花，我准确地指着眼前的一篮子玫瑰，说：“可以挑的么？”　　小姑娘说：“当然可以的，3块钱一枝。”　　这么便宜？我有些吃惊。我以为与时尚有关的东西，都不便宜的。所以，除了买书，平时我真的极少去精品屋、鲜花店什么的。　　我掏出10元钱来。想了想这个数字与玫瑰的关系，说，就买3枝吧。心里却在嘀咕：如果她找零，我是不要的，这样我就比较绅士，也没屈了她对我的热情。　　“男孩买花一般都是送人的。我见过的男孩都这样的。但一般有买一枝的，因为一枝独秀，情有独钟；或者两枝，寓意好事成双，佳人成对；也有买4枝的，那就指四季平安，名扬四海了。但没见过买3枝，3枝算什么呢……”小姑娘娴熟而老道地为我介绍着。　　生意人在有生意忙着时，快乐和热情总是遮掩不住的。只是，我有些讨厌她在我面前说“男孩”二字。我知道我这与年龄不太相符的面相让她误解了，但我不想破坏这么好的气氛。我一边在口袋里寻找零钱，一边说：“我给自己买呢，也要规矩的么？999朵那是求婚的小伙儿买给恋人的，对吧？”　　女孩乐了，说：“你这人真逗。这样吧，也不用再给零钱了，10块钱就给你4枝吧！遇上人多，这样的花要卖5块钱一枝呢！情人节还卖过10块一枝的。”　　她的话我全信的。因为4枝鲜艳的玫瑰已经用一根礼品带束着握在我的手心了。　　我真的心花怒放，而且走出店门时，外面春天的阳光又很好。　　“别人买花都是送人的，而你，给自己买花，真没屈了这玫瑰。”我听得那女孩在我的背后说。　　这话很哲理呀！我不由得回头看了看那个小姑娘——她正双手撑在玻璃柜台上目送我呢，好一副无邪可爱的样子。而我那10块钱还漫不经心地躺在柜台上。　　这是个真正的卖花的女孩，她也没屈了这鲜花店。我这样想着，就觉得今天的快乐和收获已经是我的心不可盈纳的了。　　走在回家的路上，我突然想起，我家里正好有一只花瓶——那是我去瓷都景德镇采访时友人送的，而且还是名品三阳开泰呢！可惜，我放在书橱的底层，一直连包装盒也没开启过。　　我真委屈了这花瓶！我心里这样想着，脚下的步子就加快了，嘴里的歌同时也响了。　　于是，4枝好看的玫瑰便插在了同样好看的花瓶里。我小小的居室顿时氤氲开了一种久违了的气息。　　这天晚上，我倚在床头读着小说时，我感觉到了4枝玫瑰就在我的床头呼吸着，我心里特别的畅美，我是坐拥在整个春天之上了呵！而这么好的心境的得来，却只是缘于我对生活的一点小小的改变：我给自己买了4枝玫瑰。可见在平时的生活里，我们一定是漠视或者遗失了许多“玫瑰”的。我不禁这样想了。　　于是我告诫自己说：我不会再错过和委屈生活中一些微小的美丽的事物了，因为给我们带来快乐人生的往往是生活中俯拾即是的那些“玫瑰”。1．有人认为第①段中“到杭州来投考”的“来”应改为“去”，你如何看待？______________________________________________2．阅读③～⑦段，概括小学生投考过程中的三个主要场景。______________________________________________3．文章在第④段和第⑦段两次写了作者的“笑”，请谈谈你的理解。（1）_________________________________________（2）_________________________________________4．第⑥段中作者通过对孩子们神情举止的描写，淋漓尽致地展现了孩子们等待发榜的心理变化。请用最简练的词语概括他们心理的变化过程。______________________________________________5．说说你对最后一段“但不久，所有的学生都捞得了一个学校”的理解。______________________________________________6．结合全文，联系实际，你觉得应该如何应考？______________________________________________
阅读下文，完成问题。
别委屈了玫瑰邓皓　　书店的朋友打电话说，你要的《大家》到了。我搁下电话就去了。出得店来，猛然发现书店对面原来一家批发冰激凌的小店改成鲜花店了，里面的花鲜艳欲滴。绿里面的红，红里面的紫，紫里面再呈现出黄来，真的要让人灰灰的眼睛都亮起来。　　而这时让我心里有些怪怪的是，花店里居然没人。或许是小孩子们都没放学，又或者正是上班时分，所以花店寂然。让那么多花孤寂着，我有些不忍，于是，脚步几乎是不由自主地挪了过去——这时候我去当惟一的顾客，或许这店里所有的花都是为我而开呢！　　店主是一个20来岁的小姑娘。见我走来，“啪”地放下与人煲着的电话粥，笑意盈盈地走过来。　　“先生买花吧？刚刚进的呢。你看你看，哪里还找得到这么新鲜的花？”她用左手指指旁边的梯形花架，又侧身用右手点点身后的立式花架。　　她的热情让我有些不安了。我能买多少花呢？或许，我压根儿就没想到买花的。　　“多少钱一枝？”我说。　　“那要看什么花了，不同的花当然价就不同。先生，你要的是什么花？”　　我真没买过花呀。而且，我发现平时常挂在嘴边的花名与眼前红红绿绿的花也对不上号。　　但我是认得玫瑰的。我就说：“买玫瑰吧。”为了掩饰我不懂花，我准确地指着眼前的一篮子玫瑰，说：“可以挑的么？”　　小姑娘说：“当然可以的，3块钱一枝。”　　这么便宜？我有些吃惊。我以为与时尚有关的东西，都不便宜的。所以，除了买书，平时我真的极少去精品屋、鲜花店什么的。　　我掏出10元钱来。想了想这个数字与玫瑰的关系，说，就买3枝吧。心里却在嘀咕：如果她找零，我是不要的，这样我就比较绅士，也没屈了她对我的热情。　　“男孩买花一般都是送人的。我见过的男孩都这样的。但一般有买一枝的，因为一枝独秀，情有独钟；或者两枝，寓意好事成双，佳人成对；也有买4枝的，那就指四季平安，名扬四海了。但没见过买3枝，3枝算什么呢……”小姑娘娴熟而老道地为我介绍着。　　生意人在有生意忙着时，快乐和热情总是遮掩不住的。只是，我有些讨厌她在我面前说“男孩”二字。我知道我这与年龄不太相符的面相让她误解了，但我不想破坏这么好的气氛。我一边在口袋里寻找零钱，一边说：“我给自己买呢，也要规矩的么？999朵那是求婚的小伙儿买给恋人的，对吧？”　　女孩乐了，说：“你这人真逗。这样吧，也不用再给零钱了，10块钱就给你4枝吧！遇上人多，这样的花要卖5块钱一枝呢！情人节还卖过10块一枝的。”　　她的话我全信的。因为4枝鲜艳的玫瑰已经用一根礼品带束着握在我的手心了。　　我真的心花怒放，而且走出店门时，外面春天的阳光又很好。　　“别人买花都是送人的，而你，给自己买花，真没屈了这玫瑰。”我听得那女孩在我的背后说。　　这话很哲理呀！我不由得回头看了看那个小姑娘——她正双手撑在玻璃柜台上目送我呢，好一副无邪可爱的样子。而我那10块钱还漫不经心地躺在柜台上。　　这是个真正的卖花的女孩，她也没屈了这鲜花店。我这样想着，就觉得今天的快乐和收获已经是我的心不可盈纳的了。　　走在回家的路上，我突然想起，我家里正好有一只花瓶——那是我去瓷都景德镇采访时友人送的，而且还是名品三阳开泰呢！可惜，我放在书橱的底层，一直连包装盒也没开启过。　　我真委屈了这花瓶！我心里这样想着，脚下的步子就加快了，嘴里的歌同时也响了。　　于是，4枝好看的玫瑰便插在了同样好看的花瓶里。我小小的居室顿时氤氲开了一种久违了的气息。　　这天晚上，我倚在床头读着小说时，我感觉到了4枝玫瑰就在我的床头呼吸着，我心里特别的畅美，我是坐拥在整个春天之上了呵！而这么好的心境的得来，却只是缘于我对生活的一点小小的改变：我给自己买了4枝玫瑰。可见在平时的生活里，我们一定是漠视或者遗失了许多“玫瑰”的。我不禁这样想了。　　于是我告诫自己说：我不会再错过和委屈生活中一些微小的美丽的事物了，因为给我们带来快乐人生的往往是生活中俯拾即是的那些“玫瑰”。1．有人认为第①段中“到杭州来投考”的“来”应改为“去”，你如何看待？______________________________________________2．阅读③～⑦段，概括小学生投考过程中的三个主要场景。______________________________________________3．文章在第④段和第⑦段两次写了作者的“笑”，请谈谈你的理解。（1）_________________________________________（2）_________________________________________4．第⑥段中作者通过对孩子们神情举止的描写，淋漓尽致地展现了孩子们等待发榜的心理变化。请用最简练的词语概括他们心理的变化过程。______________________________________________5．说说你对最后一段“但不久，所有的学生都捞得了一个学校”的理解。______________________________________________6．结合全文，联系实际，你觉得应该如何应考？______________________________________________
科目:最佳答案见解析解析1．不能改。因为这篇文章是作者在杭州招竖寺写的，所以不能改。2．①投考途中学生们只顾埋头读书，不关心书本以外的任何事情。②考试之前气氛紧张，考试之后短暂兴奋。③等候消息的焦虑担心，放榜后的不同表现。（意思对即可）3．（1）一是表明了作者对孩子们天真、有趣的喜爱；二是表明了作者对学生们不关心生活，只知读些无用书的无奈。（意思对即可）　
（2）一是为孩子易骗而笑；二是为他们表现出来的童真而笑；三是表现了作者对孩子的同情。（意思对即可）4．担心　紧张　急切　抱怨　激动5．参考答案：交代了投考的结果；考试本来应该是很严肃的事情，而“捞”却是很随便的，说明无论考得如何，每一个学生都有学校可去；但学生还是对考试很紧张，是由他们的态度决定的；也表露出了作者对当时考试制度的不满。6．不临时抱佛脚，不死记硬背，考试心态平和、不过分紧张。知识点:&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
关注我们官方微信关于跟谁学服务支持帮助中心