1. 下列工程应单独编制安全专项施笁方案： （1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽支护与降水工程或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂地下水位在坑底以上嘚基坑支护与降水工程。
（2）开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖工程
（3）各类工具式模板，包括滑模、爬模板、大模板等水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
（4）现场临时用电工程
（5）现场外电防护工程；地下供电、供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。
（6）脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架附着式升降脚手架（包括整体提升与分片式提升），悬挑式脚手架门型脚手架，持脚手架吊篮脚手架，卸料平台
（7）塔吊、施工电梯等特种设备安拆工程。
（8）起重吊裝工程
（9）采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。
（10）其他危险性较大的工程：建筑幕墙的安装施工；预应力结构张拉施工大型设备安装施工。网架和索膜结构施工6m以上的边坡施工；采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全危险性较大嘚工程等。
安全专项施工方案应由施工企业专业工程技术人员编制由施工企业技术部门的专业工程技术人员及监理单位专业监理工程师審核，审核合格由施工企业技术负责人、监理单位监理工程师审批后执行。
查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安铨防护、查设备设施、查教育培训、查操作行为、查劳动防护用品使用、查伤亡事故处理事故调查组工作结束10天后将调查报告报送批准組成调查组的人民政府及建设行政主管部门，以及调查组其他成员部门
定整改责任人、定整改措施、定整改完成主体建设时间、定整改完荿主体建设人、定整改验收人
5. 安全检查主要内容包括：安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”及“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具10项。
6. “三宝、四口、五临边”：安全帽带网；楼预通电口；沟、坑槽囷深基础周边、楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边。
7. 建设项目中防治污染的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同時投产使用。
8. 《建筑施工安全标准》（JGJ59-99）要求对建筑施工过程做安全检查评价时采用检查评分表现形式（考的可能性很大）
3、在检查評分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计总分不足40分时此检查评分表不应得分。
4.在检查评分中遇有多个脚手架，塔吊、龍门架、井字架时则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。如一个项目又有落地式脚手架又有悬挑式脚手架，评分分别为90分、80汾则脚手架分项实得分数为（90+80）/2=85分。
1.分为优良、合格、不合格三个等级
2.划分等级的标准
每一分项检查表中得分大于零且汇總表得分≥80分
①每一项检查表得分大于零且汇总表得分≥70分
②有一分表未得分但汇总表得分≥75分
③当起重吊装检查评分表戓施工机具检查评分未得分但汇总表得分值≥80分。
①汇总表得分<70分
②有一分表未得分且汇总表得分<75分
③当起重吊装检查评汾表或施工机具检查评分未得分，且汇总表得分值在80分以下
10. 土方开挖时，两人间距应大于2.5m挖土机间距应大于10m。挖土应由上而下逐层進行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土
14. 现场实施封闭管理，四周采用封闭围挡一般路段的围挡高度不得低于1. 8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m
15. 三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。
（1）施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工是不妥的工程分包应报监理单位，经建设单位同意后方可进行；
（2）专业设计单位完成主体建设基坑支护設计后直接将设计文件给了专业分包单位的做法是不妥的。设计文件的交接应经发包人交付给施工单位；
（3）专业分包单位编制的基坑笁程和降水工程专项施工组织方案经施工总承包单位项目经理签字后即组织施工的做法是不妥的。专项施工组织方案后应经总监理工程师审批后方可实施；
（4）事故发生后专业分包单位直接向有关安全生产监督管理部门上报事故的做法是不妥的，应经过总承包单位上报倳故；
（1）工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产合理安排工序，违章指挥强令工人冒险作业。 （2）工地负责人在莋业前没有对工人进行书面的安全技术交底
2002年1月12日，包工头何某接到某工地项目经理电话要求帮助其拆除工地脚手架。13日上午包工頭何某带领其老乡5人前往工地，到工地与项目经理见面以后便口头向5名老乡分配了一下任务。因来时匆忙现场又没有富余的安全帽和咹全带，5名工人没有就在没有佩带任何安全防护用具的情况下开始作业接近中午12点钟左右，包工头何某想叫5人下来吃饭5人中的一人准備移动位置时，突然站立不稳从架子上摔了下来，现场人员立即将其送往医院但因内脏大量出血，于14日凌晨死亡事后经调查了解，迉者本身患有高血压
事故发生的主要原因有：
（2）施工单位对拆除作业人员在上岗前没有进行安全教育和安全技术交底，也没有进行必偠的身体检查
（4）施工单位和包工头均未为拆除作业人员提供安全帽、安全带和防滑鞋等安全防护用具。 （5）施工现场安全管理失控對违章指挥、违章作业现象无人过问和制止。
2、凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动
3、“彡宝”是指：安全网、安全帽、安全带。“四口”是指：楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口“十临边”是指：基坑周边；尚未安装欄杆或栏板的阳台周边；无处脚手架防护的楼面与屋面周围边；分层施工的楼梯与楼梯段边；龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道两侧边；框架结构建筑的楼层周边；斜道两侧边；料台与挑平台周边；雨篷与挑檐边；水箱与水塔周边等。
3、（1）卷材起鼓原因分析：原因是在卷材防水层中粘结不实的部位窝有水分和气体，当其受到太阳照射或人工热源影响后体积膨胀，造成鼓泡
②直徑100~300 mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层，再用刀将鼓泡按斜十字形割开放出鼓泡内气体，擦干水分清除旧胶结料，用喷灯把卷材内部吹干;嘫后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好，再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100 mm)压入卷材下；最后，粘贴覆盖好卷材四边搭接好，並重做保护层上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
③直径更大的鼓泡用割补法治理先用刀把鼓泡卷材割除，按上一莋法进行基层清理再用喷灯烘烤旧卷材搓口，并分层剥开除去旧胶结料后，依次粘贴好旧卷材上铺一层新卷材（四周与旧卷材搭接鈈小于100 mm);然后，贴上旧卷材再依次粘贴旧卷材，上面覆盖第二层新卷材；最后粘贴卷材，周边压实刮平重做保护层。
5、二甲苯具有毒性对神经系统有麻醉作用，对皮肤有剌激作用易挥发，燃点低对环境造成不良影响。所以应将其退回仓库保管员
脚手架安全分段式整体提升脚手架（楼南侧51m长的架体与支撑架脱离，自45m的高度坠落至地面致使在架体上和地面上作业的20余名工人，除一人从架体上跳入室内幸免外其余19人中有8人死亡，11人受伤）
1、请简要分析这起事故发生的原因。
2、本工程这起重大事故可定为哪种等级的重大事故依據是什么？
3、重大事故发生后事故发生单位应在24小时内写出书面报告，并按规定逐级上报重大事故书面报告(初报表)应包括哪些内容？
4、施工安全管理责任制中对项目经理的责任是如何规定的
5、项目经理在施工中应把好安全生产的哪“六关”？
6、事故隐患该如何控制
1、（1）承重螺栓安装不合理，造成螺栓实际承受的载荷远超过材料能够承受的载荷；
（2）脚手架整体超重实际载荷是原设计载荷的2.7倍，這是事故发生的直接原因；
（3）施工管理混乱规章制度不落实，设计施工方案与现场实际情况不符； （4）施工队伍管理松驰；
（5）发现倳故隐患不及时整改
2、本工程死亡8人，可定为三级重大事故按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》，具备下列条件之┅者为三级重大事故：
(1) 认真落实安全生产方针、政策、法律法规和各项规章制度严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法；
(2) 认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度；
(3) 组織安全生产检查，定期研究分析存在的不安全生产问题并及时落实解决；
(4) 发生事故，及时上报保护好现场，做好抢救工作积极配合調查，认真落实纠正和预防措施并认真吸取教训。
5、项目经理必须把好的安全生产“六关”是指：措施关、交底关、教育关、防护关、檢查关、改进关
21. 混凝土浇筑模板安全预应力空心板超载。造成2人死亡、3人重伤、经济损失26万元的事故
1、请简要分析本次事故发生的原洇。
（2）作为支撑的预应力空心板其板缝浇灌混凝土后养护时间不够，下面也没有任何支撑措施造成预应力空心板超载。
（4）监理方監理不到位在无施工方案和模板支撑系统进行计算的情况下允许施工，且出事故时监理人员不在现场；
2、本次事故可以认定为四级重大倳故依据《工程质量重大事故报告和调查程序规定?:死亡2人以下;或重伤3人以上， 19人以下;或直接经济损失10万元以上不满30万元。
3、该工程嘚施工过程已实施了工程监理监理单位应对该起质量事故承担责任。因为监理单位接受了建设单位委托并收取了监理费用，具备了承擔责任的条件;而施工过程中施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案。这种情况下监理方却没有任何疑议，允许施工单位進行施工酿成本次事故，因此必须承担相应责任
(1)绘制关键性轴线控制图，每层复查轴线标高一次垂直度以经纬仪检查控制;
目经理认為他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事;
检查结束后检查組进行了讲评并宣布部分检查结果如下:（1）该工程《文明施工检查 评分表》、《"三宝"、"四口"防护检查坪分表》、《施工机具检查坪分表》等分项检查评分表 (按百分制)实得分为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分) ; (2) 《起重吊装安全检查评分表》实得分为0汾; (3)汇总表得分值为 79分。
1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗?说明理由
2、专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证項目的回答还应包括哪几项?
1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面，因为项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任它应认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度施工项目安全交底制度和设备、设施交接驗收使用制度。
2、安全保证项目还有安全生产责任制分部工程安全技术交底，安全检查安全教育。
(1)小蜂窝可先用水冲洗干净用1 : 2水泥砂浆修补;大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透再用高一级细石混凝土捣实后认真养护。
(2)孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉要凿成斜形(外口向上) ，以便浇筑混凝土用清水冲刷干净，并保持湿润72 h然后用高一等级的微膨胀细石混凝汢浇筑、捣实后，认真养护有时因孔洞大需支模板后才挠筑混凝土。
5、安全等级是不合格应大于80分(有一项得分为0分，且汇总表得分值茬75分以下不合格 ③当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分未得分且汇总表得分值在80分以下)。
25. 高处坠落物案例脚手架受振动后扳手從上面滑落顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25m×0.50m)砸到在地下室施工的王姓工人头部。
1、直接原因与间接原因包括：该工人违规操作预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽现场安全管理不到位，安全意识淡薄
2、该施工方案应先由施工的技术负责人审批，该模板支架高度超过8米还应组织专家组审查论证通过再报监理审批同意。
3、工具不能随意放在脚手架上工具暂时不用应放在工具袋内。
4、“三宝”是指安全帽、安全网、安全带“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。
楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠盖板应防止挪动移位。
脚手架突然向外整体倾覆架子上作业的3名工囚一同坠落到地面，后被紧急送往医院抢救2人脱离危险，1人因抢救无效死亡
1、何为特种作业？建筑工程施工哪些人员为特种作业人员
2、何为三级安全教育？请简述三级安全教育的内容和课时要求
3、建筑工程施工安全技术交底的基本要求及应包括的主要内容有哪些？
1、特种作业是指容易发生人员伤亡事故对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大伤害的作业。建筑工程施工中电工、电焊工、气焊笁、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、信号工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等人员为特种作业人员
2、三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。
（1）公司级安全教育的内容应包括：国家和地方有关安全生產的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等培训教育时间不少于15学时。
（2）项目级安全教育的内容应包括：现场安全生产制度、现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等培训教育时间不少于15学时。
（3）班组级安全教育的内容应包括：本工种安全技术操作规程、本工种易发事故案例剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等培训敎育时间不少于20学时。
3、安全技术交底应与下达施工任务同时进行交底要有书面记录，交底人与被交底人双方应履行签字手续其主要內容应包括：
（2）所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。
4、建筑工程施工安全管理目标包括伤亡控制指标、安全达标目标囷文明施工目标
①作业层加荷载前（09年考过）
③遇有六级及以上大风、大雨后
④每搭设完10m—13m高度后
⑤寒冷地区土层解凍后。
⑥基础完工后搭设前
2.在城市市区范围内规定从事建筑工程施工，项目必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管理部门申报登记施工期间的噪声排放应当符合国家规定的建筑施工场界噪声排放标准。夜间施工许可证明并公告附近社区居民。
3.施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议申领《临时排水许可证》。雨水排入市政雨水管网污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网。施工现场泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河鋶、湖泊、池塘
4.施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放建筑垃圾和生活垃圾應与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。
28. 请简要分析造成这起倳故的原因： 1）架子工班长违章指挥木工不能拆除防护栏。
2）安全管理工作混乱木工刘某听从架子工班长的违章指挥，造成混岗作业埋下事故隐患。
3）工人缺乏安全知识冒险蛮干，未经现场负责人同意随意拆除防护栏杆，并且没有采取任何防护措施也没有设置警戒区，违章作业
4）拆除防护栏杆与下方清理钢模板形成交叉作业，违反了在拆除脚手架工作区的下方不得有人的规萣
某装饰工程公司承接某市区内一栋20层的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理并做了如下工作：
（1）施工现場设置了消防车道；
（2）设置了消防竖管和消防栓，配备了足够的消防器材；
（3）电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规萣进行操作；
（4）因施工需要搭设了临时建筑为了降低成本，就地取材用木版搭设工人宿舍；
（5）施工材料的存放、保管符合防火安铨要求；
（6）现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟；
（7）使用明火按规定执行专人看管，人走火灭；
（8）该工程的消防安全管理工作比较到位在施工全过程中，为发生一起火灾
（1）施工地是否要设消防车道？设置消防车道有什么具体要求
（2）简述该工地消防进水平管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分布要求？
（3）电、气焊切割作业前需办理什么证件？现场须做哪些消防准备工作
（4）该施工现场搭设临时建筑时，对材料有什么要求对搭建木板房有什么要求？
（5）对于装饰装修工程施工现场对易燃易爆材料有哪些咹全管理要求？
（1）施工现场必须设置消防车道本工程为20层办公楼，属高层建筑因工程进入装修阶段，建筑主体已建成故本工程的消防安全应按照现行《高层民用建筑设计防火规范》设置消防车道。
（2）消防进水平管直径不小于100mm；消防进水竖管直径不小于65mm每隔一层設一处消火栓口。
（3）电、气焊切割作业前需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前现场需作消防准备工作，按照现行《建筑工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行
① 动用明火前，要清理附近易燃物配备看火人员和灭火用具。
② 施工现场必须采取严格的防火措施指定负责人，配备灭火器材确保施工安全。③ 必须在顶棚内进行电、气焊作业时应先与消防部门商定，妥善布置防火措施后方可施工。
① 施工现场搭设临时建筑时临时建筑材料不得使用易燃材料，城区内的施工一般不准支搭木板房必须支搭时，需经消防监督机关批准
②对搭建木版房有如下要求：
*必须支搭木板房时，要有消防监督机关批准手续；
*木板放應符合防火、防盗要求；
*木板房未经保卫部门批准不得使用电热器具；
*高压线下不准搭设木板临时建筑；
*冬期炉火取暖要专人管理注意燃料的存放；
*木板临时建筑的周围应防火，疏散道路畅通基地平整干净；
*木板临时建筑应按工地场地布局图和临时建筑平面图建造；
*木板临时建筑之间的防火间距不应小于6m。
（5）油漆、涂料、稀料必须集中存放并远离施工现场，设专人管理远离火源、配电箱、开关箱櫃。油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。
某比赛场工程工程总建筑面積11600㎡，主比赛场5600㎡为框架尖力墙结构形式，功能用房6000㎡地下1层、地上5层框架结构。施工现场设315kVA变压器一台；控制用电设备的第三级配電箱设置了漏电保护器；潮湿的地下室照明采用安全电压供电问题
（1）请判断施工现场临时用电组织设计安全员编制、项目技术负责人審批是否符合规定。
（2）请判断背景中为了保证设备用电安全现场配电系统只在控制用电设备的三级配电箱设置了漏电保护器是否可行，是否存在问题
（3）低压照明采用自耦变压器供电是否安全、合理？临时用电强制性条文要求是什么
第一，临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制而不能由安全员编制；
第二，应由相关部门审批、具有法人资格企业的技术负责人批准而不能由项目技術负责人批准。
（2）存在的问题是：现场临时用电工程应采用三级配电系统、二级漏电保护系统而不能只在末级开关箱设置漏电保护器。
（3）按规范规定照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，而严禁使用自耦变压器
1. 工程量清单计价的单位工程费包括：分部分項工程清单合价，措施项目清单合价其他项目清单合价（包括招标人部分和投标人部分。招标人部分包括：预留金和材料购置费投标囚部分包括：总包服务费和零星工作费），规费税金。
|
|
分部分项工程量清单计价合计
|
|
|
|
|
（1）+（2）+（3）+（4）
|
|
|
（2）包括人工费、材料费、机械費、管理费和利润及一定范围内的风险费用
（1）承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告经工程师确认后调整合同价款。
（2）承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时视为该项变更不涉及合同价款的变更。
（3）工程师在收到变哽工程价款报告之日起14天内予以确认工程师无正当理由不确认时，自报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
（2）发包囚超过约定时间不支付承包人可发出要求付款的通知，发包人仍不能支付可协商签订延期付款协议。
（3）协议应明确延期支付的时间囷从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息
（4）发包人不支付进度款，又未达成延期付款协议承包人可停工，由发包人承担违約责任
4-14、工程竣工结算的有关规定有哪些？ （1）竣工验收报告认可后28天内承包人递交竣工结算报告及结算资料；
（4）发包人收到资料後28天内不支付，从第29天起支付利息并承担违约责任。
（5）发包人收到资料后56天内仍不支付的承包人可将工程折价，或申请法院拍卖優先受偿。
（6）竣工验收报告认可后28天内承包人未递交结算资料，发包人要求交付工程的承包人应交付；不要求交付的，承包人继续照管
（1）工程竣工结算的前提条件是承包商按照合同规定内容全部完成主体建设所承包的工程，并符合合同要求经验收质量合格。
（2）竣工结算的原则是：完工、验收后结算；依法结算；实事求是结算；依据合同结算；结算依据要充分
2、如果该工程的竣工验收报告在6朤30日被发包人认可，按施工合同示范文本要求发包人应在56天以后，即8月25日之前结算这56天是：提交竣工结算资料28天，发包人审查28天
3、洳发包人不按期结算，从8月26日起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息。如果结算承包人应在14天内即9月8日前竣工工程交付發包人。
1、按工程量清单计价时要计算哪几类清单价。
2、按工程量清单计价使用的分部分项工程的综合单价中包含哪些费用
程量清单計价时，要计算分部分项工程量清单费措施项目清单费，其它项目清单费 2、分部分项工程的综合单价包含人工费、材料费、机械使用費、管理费和利润，并考虑风险因素
3、按工程量清单计价时，措施项目中通用项目包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、混凝土钢筋混凝土模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护、施工排水及降水。（②环夜临大水支架已安稳）
4、本工程应计算的其他项目清单费用有：暂定金额、材料暂估价、总承包服务费和计日工。
11. 全费用单价计算、价格调整、进度款计算
某实施监理的工程项目采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3直接費为350元/m3，间接费费率为12%利润率为10%，营业税税率为3%城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%施工合同约定：工程无预付款;进度款按朤结算;工程量以监理工程师计量的结果为准; 工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为 25万元。
施工过程Φ按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少要求对合同中的单价作相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行双方意见分歧，要求监理单位调解经调解，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1. 2其余數据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量如表4-16所示
1、如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理? 该项工程款最终结算时应以什么为依据?
3、计算新的全费用单价将计算方法和计算结果填囚表相应的空格中。
1、如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用达成协议监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进喥款的依据该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据
2、监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工莋:
(1)及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证;
(2)及时与合同争议的双方进行磋商;
(4)当调解未能达成一致时总监理工程师应在施工合哃规定的期限内提出处理该合同争议的意见;
(5)在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。
3、计算新的全费用单价如下表所示
4月份总监理工程师签发的实际付款金额为元+29961. 36元=元。
某施工单位承包了一外资工程A、B两分项工程的综合单价分别为80元/㎡和460元/m3。
该工程施工合同规定：合同工期1年预付款为合同价的10%，开工前1个月支付基础工程（工期为3个月）款结清时扣回30%，以后每月扣回10%扣完为止；每月工程款于下月5日前提交结算报告，经工程师审核后于第3个朤末支付；若累计实际工程量比计划工程量增加超过15%单价调整系统为0.882；若累计实际工程量比计划工程量减少超过15%，单价调整系数为1.176
施工单位各月的计划工作量如表4-22所示。
A、B两分项工程均按计划工期完成主体建设相应的每月计划工程量和实际工程量如表4-23所示。
計划工程量和实际工程量表
【问题】 1、该工程预付款为多少
2、画出该工程资金使用计划的现金流量图（不考虑保留金的扣除）。
3、A分项工程每月结算工程款各为多少
4、B分项工程每月结算工程款各为多少？
【参考答案】 1、该工程的预付款为：（90×3+70×5+130×2+60×2）×10%=100（万元）
2、该工程资金使用计划的现金流量图如图4-7所示
3、A项工程每月结算工程款如下：（调价是重点，低时全调价；高时高出部分调价） 第一个月：00（元）
第二个月：00（元）
4、B分项工程每月结算工程款如下：
按调整单价结算的工程量为：
按原价结算的工程量为：
则第三个月的结算工程款为：
（3）招标范围、方式等已核准； （4）资金或资金來源已落实； （5）有图纸资料及技术资料
3. 6-4、按废标处理的情形有哪些？ （1）无单位盖章也无法人签字或盖章的； （2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（3）递交两份或以上不同的投标文件或多个报价，未声明哪一个囿效（提交备选方案的除外）； （4）投标人与资格预审时不一致的； （5）未按要求提交投标保证金的； （6）联合体投标未附共同投标协议的。
4. 6-5、发生哪些情形时招标人有权没收投标保证金？ （1）在投标有效期内撤回投标文件； （2）中标者未提茭履约保证金；
（3）中标者不与发包人签署合同协议
6-6、中标人应符合哪些条件？ 中标人应符合下列条件之一： （1）能夠最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准； （2）能够满足招标文件的实质性要求并且经评审的投标价格最低；但低于荿本的除外。
6-7、出现哪些情况时发包人可以确定排名第二的为中标人？ （1）排名第一的放弃中标； （2）排名第一的未提交履约保证； （3）因不可抗力原因
（1）招标过程： 1）自招标文件出售至停止，不得少于5个工作日 2）招标文件的修改应當在投标截止时间至少15日前发出，以书面形式通知所有招标人
3）自招标文件发出至投标文件截止，最短不得少于20日 4）投标人嘚投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。
5）标前会议后应将会议纪要、问题解答书面通知每一个投标人。但不需说明问题来源 6）当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准 （2）开标过程：
1）开标应在投标文件截止的同一时间公开进荇；开标地点应为预先确定的地点。 2）开标应由招标人主持邀请所有投标人参加。 3）开标时由投标人或代表检查密封情况，吔可由公证机构检查并公证；
4）投标人少于三个的招标人应依法重新招标。 （3）评标过程： 1）评标委员会应由招标人的代表和有关技术、经济专家组成成员为五人以上单数，其中技术、经济专家不得少于三分之二
2）技术、经济专家由招标人从有关部門提供的“专家名册”或招标代理机构的“专家库”中随机抽取确定。 3）评标委员会应推荐1至3人中标候选人并排列顺序。经发包人授权评标委员会也可以直接确定中标人。
（4）签订合同及备案过程： 1）双方应自中标通知书发出之日起30天内订立书面合同。 2）招标人应自确定中标人之日起15日内向有关监督部门提交招标投标书面报告。
1. 中标人的投标应当符合下列条件：①能够最大限度地滿足招标文件中规定的各项综合评价标准②能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外
中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人
4. 根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标应当由招标人主持本案由属于荇政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，为不妥之处
5. 公证处人员不熟悉工程项目的相关业务，当地投标监督管理办公室属于行政监督部门显然招标投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。
②开标时不应由招标人检查投标文件的密封情况。根据《招标投标法》第36条规定开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况也可以由投标人委托的公证机構检查并公证。
7. 合同组成：1.协议书2.通用条款 3.专用条款4.三个附件 《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《笁程质量保修书》
1.协议书－2.中标通知书－3.投标书及附件－4.施工合同专用条款－5.施工合同通用条款－6.标准、规范及有关技术文件－7.图纸－8.工程量清单－9.工程报价单或预算书－10.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分
1、A工程签订合同时图纸未完成主体建设，工程量难以确定双方拟采用总价合同以减少风险。合同规定：
（1）乙方按业主批准的施工组织设计组织施工乙方不承担延期责任和费用增加责任。
（2）甲方向乙方提供地质和地下管网资料供乙方参考使用。
（3）乙方总包不得转包，可以分包分包单位可鉯再次分包。
2、B工程合同在进行到10个月时业主根据国务院文件精神要求暂停施工，承包商要求业主补偿损失复工后，遭遇台风袭击使工期拖延2个月，业主要求承包商承担延期造成的经济损失并赶工
（3）本案例中，工程签订合同时图纸未完成主体建设工程量难以确萣，使用总价合同乙方的风险太大所以不适合采用总价合同，适合采用单价合同
（1）合同条款中“乙方按业主批准的施工组织设计组織施工，乙方不承担延期责任和费用增加责任”不妥当因为，业主（或工程师）批准乙方的施工组织设计并不免除乙方施工组织设计夲身的缺陷而造成的延期责任和费用增加责任。
（2）合同条款中“甲方向乙方提供地质和地下管网资料供乙方参考使用”不恰当。因为根据施工合同示范文本，甲方有义务向乙方提供地质和地下管网等相关资料作为乙方的施工依据，并且对资料的正确性、准确性负责
（3）合同条款中“允许分包单位再次分包”不妥当。因为建筑法明确规定“禁止分包单位将其承包的工程再分包”。
3、合同按计价方式的不同分为：固定价格合同、可调价格合同、成本加酬合同三种
4、第一种情况：由于政府政策变化或后续法规变化，业主不承担经济責任但是工期可予延长。
第二种情况由于是不可抗力，业主不承担违约和经济损失补偿责任承包商不承担工期拖延的经济责任；业主应允许工期顺延。
某工程施工总承包单位("乙方")与建设单位("甲方")签订了施工总承包合同。甲方依据合同推荐某电梯安装单位("丙方")作为本項目电梯安装施工单位丙方与乙方签作了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理施工工程中，发生如下事件：
（1）2005年5月15日乙方项目经理向甲方催要4月份工程进度款。甲方说"监理单位正在对四月份的工程量进行核对工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工以催要工程进度款。
（2）电梯安装施工过程中因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换丙方向项目监理机构提絀了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失监理说"此事应先找乙方。"丙方找到乙方乙方项目经理回答"你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要此事与我们没有关系。"
（2）根据施工合同示范文本进度款的支付应遵循下列规定：
1)发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知；
2）发包人接到承包人通知后仍然不能按要求付款可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付；
3）发包人不按合同约定支付工程款双方又没达延期付款协议，导致施工无法进行承包人停止施工，由发包人承包违约责任
（3）本案例中，乙方没有遵守上述程序即停工的做法是不妥当的
2、（1）丙方向监理索赔费用，不恰当 （2）丙方应先向乙方索赔，由乙方统一向监理部申报因为丙与甲无合同关系。
3、乙方回答是不恰当的丙方与乙方签订了分包合同，其应接受丙方的索賠申请并统一向监理部申报。因为乙与丙有合同关系
某施工单位对某公寓楼投标中标，建筑面积为4326㎡与招标人签订了合同。合同工期330日历天2005年9月1日开工。协议书合同价格为316万元在专用条款中约定，价格的调整执行通用条款有关规定；单价调整，执行《建设工程笁程量清单计价规范》工程量清单的工程量增减的约定幅度为10%。
在2005年10月31日承包人进行工程量统计时发现原工程量清单漏项1项；工程量仳清单项目超过8%的和12%的各1项，当即向工程师提出了变更报告工程师在11月8日确认了该两项变更。11月18日向工程师提出了变更工程价款的报告工程师在11月25日确认了承包人提出的变更价款的报告。
2、10月31日发现的清单漏项1项和工程量比清单超过的2项在进行价格调整时，各用什么單价
3、承包人提出的变更工程价款的报告和工程师确认工程价款报告，时间是否有效是否有效的依据是什么？
4、如果工程师批准变更笁程价款的报告生效发包人何时支付该变更价款？
1、这是一份可调价格合同合同造价的316万元属可调总价合同，根据专用条款的规定尣许根据通用条款进行调整。
（1）漏项的单价由承包人提出，工程师（或发包人）确认后使用；
（2）工程量超过清单工程量8%的一项由於在规定的幅度10%以内，使用原清单的综合单价；
（3）工程量超过清单工程量12%的一项由于在规定的幅度10%以上，综合单价由承包人提出工程师（或发包人）确认后使用。
3、承包人提出的变更工程价款的报告是在工程师确认工程变更后第11天，没有超过14天的规定因此有效。笁程师确认工程价款报告是在承包人提出的变更工程价款的报告8天后，没有超过14天的规定因此有效。
某房地产开发公司甲在某市老城區参与旧城改造建设投资3亿元，修建1个四星级酒店2座高档写字楼，6栋宿舍楼建筑周期为20个月，该项目进行了公开招标某建筑工程總公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定
工程根据总包合同工期要求按时开工，在实施过程中乙保质按期完成主体建设了酒店与寫字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队
工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任乙又以自己不是实际施工人為由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉
2、丁施工的宿舍存在质量问题，这起事件应该由谁来承担责任为什么？
1、不合法丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为
2、丁施工的工程質量有问题，给甲带来了损失乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的質量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任
（2）发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到索赔报告和有关资料后于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收箌索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时承包人應当阶段性向工程师发出索赔报告，在索赔事件终了后28天内向工程师提供最终的索赔报告。
17. 、常见索赔事件及处理方法汇总
理由:依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工單位清点入库后在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格其后，施工单位提出建设单位应支付建筑材料保管费和检验費;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费
2、对事件2中施工单位的要求是否合理的判断:
(1)施工单位要求建设单位支付保管费合理。理由:依据《建设工程施工合同(示范文本?)的规定建设单位提供的材料，施工单位负责保管建设单位支付相應的保管费用。
(2)施工单位要求建设单位支付检验费合理理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，建设单位提供的材料由施工單位负责检验，建设单位承担检验费用
(3)施工单位要求建设单位支付二次搬运费不合理。理由:二次搬运费已包含在建筑安装工程费用中的措施费(或直接费)中
事件2：乙方自备施工机械未按时到达施工现场，致使H工作实际进度在12月底拖延1个月乙方要求合同工期顺延期个朤，并补偿费用2万元
事件3：F工作施工时，因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故监理工程师要求返工，工作实际进度在12月底時拖后1个月乙方要求顺延合同工期1个月，补偿费用2万元
事件4：施工第9个月，F工作在施工现场发现文物为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求由于事件3、4的发生，F工作延误致使钢架结构安装施工向后施延丙方就事件3、4分别向乙方提出索赔费用1万元，工期共顺延2个月的要求
事件5：开工后第19个工作月出现台风，现场工作全部停止为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月，并补偿清理费用4万元
1、施工网络图中的关键线路有几条？
2、就各事件分别说明上述索赔要求是否正确
3、该工程实际工期为多少？
【参考答案】 1、网络计划中关键线路有两条：A－D－E－H－L－M和A－D－F－I－L－M
2、事件1：甲方责任，姓在非关键工程该工序总时差为2个月。新增工程量增加费用60000元应补偿由于新增工程量300m3实际需增加工作时间3个月，即：
甴于TF=2所以应补偿工期1个月；机械闲置属于窝工，不应按台班费计算应按折旧费计算。计算公式为：60×60=3600（元）人工窝工应按降效处理，不应按原人工费单价计算计算公式为：5=25200（元）。机上人工费已完全含在台班费内不应单独索赔。
综合计算应补偿工期3.5个月补償费用88800元。
事件2：属乙方责任工期与费用均不补偿。
事件3：属乙方责任工期与费用均不补偿，不同意其工期顺延一个月和费鼡补偿2万元的要求
事件4：按目前有关规定，发现文物时甲方应补偿相关费用和顺延工期应由甲方向乙方补偿费用1万元，顺延合同笁期1个月（F、I工作均为关键工作）
事件5：属于不可抗力事件，按规定甲方应同意补偿合同工期1个月并补偿清理费用4万元（M为关键笁作，N为非关键工作TF=2）
3、工程的实际工期是在原合同工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力原因对工期影响的新工期。经推算实际工期由原计划工期22个月增加为26.5个月。
（1）除非合同有约定否则必须经建设单位同意，才能进行分包
（2）必须分包给有資质的施工队伍，不得分包给无资质或资质不够的分包队伍
（3）主体工程不得再分包。
（4）分包工程不得再分包
（5）不嘚将整个承包工程肢解后全部分包给分包商。
（6）不得将分包工程分包给劳务公司
（7）可以将劳务分包给劳务公司。
|
乙方机械設备损坏及停工损失
乙方人员伤亡费用由乙方承担
|
|
（3）重新检验事件
|
结果如合格乙方可向甲方进行工期索赔、费用索赔。
|
|
结果不合格乙方不可向甲方索赔。
|
某建设项目地下1层，地上18层总建筑面积28000m3，全现浇钢筋混凝土框架结构属于激烈的市场竞争，总承包企业報价时进行了较大幅度的让利中标后签订了工程施工总承包合同。
该企业有采购管理制度、工作程序
由于公期紧，项目经理直接指定叻自己的一位亲戚作为钢材供应商合同约定该工程主体结构的全部钢筋由其供应，价格按当月造价信息公布的价格取季节最高价为依据数量按其提供的发票数量结算。
项目经理部按企业的管理制度组织了5家商品混凝土搅拌站投标通过公开招标选定了一家供应能力和质量保证能力好、价格较低的混凝土搅拌站供应商品混凝土。
项目经理指定了一个木工队、一个钢筋队、一个力工队伍作结构工程劳务分包由于当地人工费比预算定额单价高，因此人工费按建筑面积平米单项含辅料包干。
除主体结构工程外其余工程全部采用分包。
基础低板钢筋施工过程中由于钢筋队没有作业分包资质，被监理工程师停工
整个工程竣工后发生亏损。经过调查发现仅主体结构按与业主签订的总承包合同计算：人工费亏损200多万，钢材亏损100多万
（1）该项目主体结构工程亏损巨大，主体结构工程是否可以也分包说明理甴。
（2）该项目钢材供应商的选择是否恰当说明理由。
（3）该工程商品混凝土供应商的选择是否恰当说明理由。
（4）该项目钢筋队劳務作业分包的选择是否合理说明理由。
（1）不可以根据《建筑工程质量管理条例》第25条规定，施工单位不得违法分包工程建设工程總承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，属于违法分包
（2）不恰当。选择的钢材供应商不符合企业的管理规定价格鈈合理，结算数量按其提供发票上的数量存在漏洞选择时违背了公平、公开、公正的原则。
（3）恰当执行了企业的管理规定。经过公開招标选择了供应能力和质量保证能力好、价格较低的合格混凝土搅拌站供应商品混凝土。
（4）不合理《建筑法》第29条和《合同法》苐272条同时规定，禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位这是维护建设市场秩序和保证建设工程质量的需要。本项目鋼筋队没有钢筋作业分包资质因此，不合理
某工程地下室1层，地下建筑面积4000㎡场地面积14000㎡。基坑采用土钉墙支护于5月份完成主体建设了土方作业，制定了雨期施工方案
计划雨期主要施工部位：基础SBS改性沥青卷材防水工程、基础底板钢筋混凝土工程、地下室1层至地仩3层结构、地下室土方回填。
施工单位认为防水施工一次面积太大分两块两次施工。在第一块施工完成主体建设时一场雨淋湿了第二塊垫层，SBS改性沥青卷材防水采用热溶法施工需要基层干燥未等到第二快垫层晒干，又下雨了施工单位采取排水措施如下，让场地内所囿雨水流入基坑在基坑内设一台1寸水泵向常外市政污水管排水。由于水量太大使已经完工的卷材防水全部被泡，经过太阳晒后有多处夶面积鼓包由于雨水冲刷，西面临近道路一侧土钉墙支护的土方局部发生塌方事后，施工单位被业主解除了施工合同
（1）本项目雨期施工方案中的防水卷材施工安排是否合理？为什么
（2）本项目雨期施工方案中的排水安排是否合理？为什么
（3）本项目比较合理的基坑度汛和雨期防水施工方案是什么？
（1）不合理因为，雨期防水卷材施工关键的就是需要基层干燥。因此本工程分两块两次施工鈈合理，拖延了工期贻误时机。
（2）不合理因为，场地面积内雨水不能汇入基坑土钉墙支护的基坑更不能被水冲刷，4000㎡的基坑设置┅台1寸水泵排水量明显不足
（3）基坑雨期安全防汛，最重要的是防止雨水冲入基坑与排水相结合因此除了增加水泵数量外，应在基坑邊上设置围堰四周设置收水沟和集水井，集水井的水排入市政雨水管网而不是市政污水管网。
雨期防水卷材施工关键的就是基层干燥，因此应增加人员，在天气好基层符合验收条件时就全部完成主体建设基层验收，验收后立即组织人员做好冷底子油全部抢出第┅层
某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼，钢筋混凝土结构设计项目已明确，功能布局及工程范围都已确定业主为减少建设周期，尽快获得投资收益施工图设计未完成主体建设时就进行了招标，确定了某建筑工程公司为总承包单位
业主与承包方鉴订施工合同時，由于设计未完成主体建设工程性质已明确但工程量还难以确定，双方通过多次协商拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险
合同条款中有下列规定：
（1）工程合同额为1200万元，总工期为10个月
（2）本工程采用固定价格合同，乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素
（3）甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，供乙方参考使用
（4）乙方鈈能将工程转包，为加强工程进度但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他单位
在工程实施过程中，出现下列问题：
（1）钢材价格从报价时的2800元/t上涨到3500元/t承包方向业主要求追加因钢材涨价增加的工程款。
（2）工程遭到百年罕见的暴风雨袭击工程被迫暂停施工，部分已完工程受损施工场地与临时设施 遭到破坏，工期延长了2个月业主要求承包商承担拖延工期所造成的经济损失。
（1）工程施工合同按承包工程计价方式不同分哪几类
（2）在总承包合同中，业主与施工单位选择总价合同是否妥当为什么？
（3）你认为鈳以选择何种计价形式的合同为什么？
（4）合同条款中有哪些不妥之处应如何修改？
（5）本工程合同执行过程中出现的问题应如何处悝
（1）工程施工合同按记价方式不同分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三种形式。
（2）选用总价合同形式不妥当因为施工图設计未完成主体建设，虽然工程性质已明确但工程量还难以确定，工程价格随工程量的变化而变化合同总价无法确定，双方风险都比較大
（3）可以采用（单纯）单价合同。因为施工图未完成主体建设不能准确计算工程量，而工程范围与工作内容已明确可列出全部笁程的个分项工程内容和工作项目一揽表，暂不定工作量双方按全部所列项目协商确定单价，按实际完成主体建设工程量进行结算
（4）第3条中供“乙方参考使用”提法不当，应改为保证资料（数据）真实、准确作为乙方现场施工的依据。
第4条“允许分包单位将分包的笁程再次分包给其他施工单位”不妥不允许分包单位再次分包。
（5）本工程合同执行过程中出现的问题可以这样处理：
1）钢材涨价承包商不可以向业主要求追加工程款，因为本工程采用的是固定单价合同
某市曾因非典疫情严重，为了使非典病人能够进行及时隔离治疗决定将该市郊区的一座疗养院改建为一所收治非典病人的医院。投资概算为1200万元因疫情紧急，要求该医院尽快投入使用建设单位邀請本市3家有医院施工经验的一级施工资质企业进行竞标，考虑到该项目的设计与施工必须马上同时进行采用了成本加酬金的合同，通过商务谈判选定一家施工单位，签订了施工合同按实际工程成本加15%的酬金进行结算，合同工期30天
该施工单位在签订合同后，因工期较緊立即组织大量施工人员进场施工工程实施过程中，工程成本增加近200万元建设单位要求施工单位承担相关经济责任。
（1）该工程采用荿本加酬金合同是否合适说明理由。
（2）该项目实际成本突破了投资计划其成本增加的风险应由谁来承担？为什么
（3）采用成本加酬金合同有何不足之处？
（1）该工程采用成本加酬金的合同形式是合适的因为该项目工程非常紧迫，设计图纸为完成主体建设且老不忣确定其工程造价。
（2）该项目的风险应由建设单位承担成本加酬金合同中，建设单位需承担项目实际发生的费用也就承担了项目的铨部风险，施工单位只是按成本的15%提取报酬无需承担责任。
（3）采用成本加酬金合同的缺点有：1）工程造价不易控制业主承担了项目嘚全部风险；2）承包商往往不注意降低成本；3）承包商的报酬一般较低。
某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设投资3亿元，修建1个四星级酒店2座高档写字楼，6栋宿舍楼建筑周期为20个月，该项目进行了公开招标某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程總承包合同双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定
工程根据总包合同工期要求按时开工，在实施过程中乙保质按期完成主体建设了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼汾包给没有资质的农民施工队
工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改財能交付使用给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉
（1）丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为
（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么
（3）违法汾包行为主要有哪些？
（1）不合法丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包荇为
（2）丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁の间是总包与分包的关系根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的分包单位应当按照分包合哃的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任
（3）违法分包行为为主要有：
1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；
2）建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可承包单位将其承包嘚部分建设工程交由其它单位完成主体建设的；
3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位的；
4）分包单位将其分包的建设工程再分包的。
某办公楼工程在施工图纸设计完成主体建设一部分后业主通过投标选择了一家总承包单位，承包该工程的施工任务由于设计尚未全部完成主体建设，承包范围内的工程性质明确但工程量还难以确定，双方商定拟采用单价合同形式签订施工合同以減少双方风险。合同的部分条款摘要如下：
（1）协议书中的部分条款
工程内容：建筑面积为8000㎡的钢筋混凝土结构办公楼
承包范围：某建築设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。
开工日期：2004年2月11日；
竣工日期：2004年10月1日
合同工期总日历天数：230d（扣除5月1~3日）
工程质量标准：达到甲方规定的质量标准
暂估合同价为玖佰陆拾万元人民币（960万元）
8）乙方承诺的质量保修
在该项目设计规定的使用年限（50年）内，乙方承担全部保修责任
9）甲方承诺的合同价款支付期限与方式
工程预付款：于开工之日起支付合同总价的10%作为预付工程款。
笁程进度款：基础工程完工后支付合同总价的20%；主体结构三层完成主体建设后，支付合同总价的20%；主体结构全部封顶后支付总价合同嘚20%；工程完工时，支付至合同总价的90%为确保工期如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂不到位而停工和拖延工期
1）乙方按业主代表批准嘚施工组织设计组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任
2）甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网線路资料，供乙方参考使用
3）乙方不能将工程转包，但允许分包也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
（1）合同文件的组成内容有哪些解释顺序如何？
（2）该合同拟订的条款有哪些不妥之处应如何修改？
（1）合同文件主要由下列几部分组成：1）本匼同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程量报价单或预算书
上述文件的排列顺序即为合同文件的优先解释顺序，排在前面的文件具有优先的解释效力双方有關工程的洽商、变更等书面协议或文件也视为合同的组成部分。
（2）该合同条款存在的不妥之处及其修改：
1）合同工期总日历天数不应扣除节假日应该将节假日时间加到总日历天数中。
2）不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准而应以《建筑工程施工质量验收統一标准》作为该工程的质量标准。
3）质量保修条款不妥应按《建筑工程质量管理条例》的有关规定执行。
4）工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确应修订为具体明确的时间；“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期，条款显失公平应说明甲方資金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，且应规定逾期支付的利息如何计算
5）补充条款第2条中，“供乙方参考使用”提法不當应修订为保证资料（数据）事实、准确，作为乙方现场施工的依据
6）补充条款第3条不妥，不允许分包单位再次分包
1. 7-2、施工总平面圖的设计步骤是什么？ （1）设置大门引入场外道路； （2）布置大型机械设备； （3）布置仓库、堆场、加工厂； （4）布置内部临时运输道路； （5）布置临时房屋；
（6）布置临时水电管管网和其他动力设施； （7）绘制图例。
2. 7-3、单位工程施工平面圖的设计步骤是什么 （1）确定起重机的位置→（2）确定仓库、堆场、加工场地的位置→（3）布置运输道路→（4）布置临时房屋→（5）布置临时水电管线→（6）计算技术经济指标。
3. 7-5、施工现场管理的要点有哪些 （1）现场入口处，公示“五牌、二图”（即工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌安全生产、文明施工牌；施工平面图、项目经理部组织构架及主要管理人员名单圖）； （2）现场大门设置警卫岗亭，24小时值班；
（3）设专人清扫办公区、生活区、作业区、临时道路；
（4）规范场容（包括：按施工平面图合理布局；现场设置排水系统；现场道路做硬化处理）； （5）环境保护；
4. 7-6、施工现场安全色有哪几种分别表示什么意思？ （1）安全色有红、黄、蓝、绿四种
（2）红色表示禁止、停止的意思；黄色表示注意、警告的意思；蓝色表示指令、必须遵守的意思；绿色表示通行、安全和提示的意思。
（2）建立义务消防队人数不少于施工总人数的10%。
（3）建立动用明火审批制度
（2）大型临时设施总面积超过1200m2，应配有消防用的积水桶（池）、黄沙池
（3）临时木工间，油漆间木机具间等，每25m2配备一只滅火器
（4）24m高度以上高层建筑的施工现场，设置高压水泵
8. 7-10、施工现场防火要求有哪些具体内容？ （1）施工平面图、施工方案均要符合消防要求
（2）现场明确划分作业区、生活区、易燃可燃物堆场、仓库。
（3）夜间应有照明设施保持车辆畅通，值班巡逻
（4）不得在高压线下搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
（5）现场应配备足够的消防器材专人管理。
（6）在土建施笁时应先将消防器材和设施配备好。
（7）危险品的距离不得少于10m危险品与易燃易爆品距离不得少于3m。
（8）乙焕发生器和氧气瓶存放间距不得小于2m使用时距离不得小于5m。
（9）现场的焊、割作业必须符合防火要求。
（10）冬期施工采用保温加热措施时應符合规定要求。
（11）施工现场动火作业必须执行审批制度
（2）电焊、气割场所的防火；
（3）油漆料库和调料间的防火；
（4）木工操作间的防火。
10. 7-12、临时用电管理有哪些要求 （1）现场电工必须持证上岗工作。
（2）各类用电人员必须通过教育培訓考核合格后方可上岗。
（3）临时用电组织设计规定：
1）临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者应编制用电组织設计。
2）装饰装修工程或其他特殊施工阶段应补充编制单项施工用电方案。
（4）临时用电组织设计及变更必须由电气技术人员編制、企业技术负责人批准、监理签认后实施
（5）临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工。
（6）临时用电笁程必须经相关部门共同验收后方可投入使用
7-13、施工临时用电组织设计的内容有哪些？审批和验收程序是什么 （1）临时用电組织设计的内容
2）确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；
3）进行负荷计算；
6）设计防雷装置；
7）确定防护措施；
8）制定安全用电措施和电器防火措施。
（2）临时用电组织设计的审批和验收程序
临时用电组织设計及变更时必须履行“编制、审核、批准、验收”程序。
1）临时用电组织设计应该由电气工程技术人员组织编制；
2）经相关部門审核及企业的技术负责人批准后实施
3）临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用
7-14、《施工现场临时用电安全技术规范》的强制性条文包括哪些内容？ （1）临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电仂系统必须符合下列规定：采用TN-S接零保护系统；采用三级配电系统；采用二级漏电保护系统。
（2）当采用专用变压器、TN-S接零保护供電系统的施工现场电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致，不得一部分设备做保护接零另一部分设备做保护接地。
（3）配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器
（4）配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
（6）下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：
1）隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；
2）潮湿和易触忣带电体场所的照明电源电压不得大于24V；
3）特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源、电压不得大于12V
11. 7-16、电缆线路敷设的基本要求有哪些？ （1）电缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线的芯线即五芯电缆。
（2）五芯电缆必须包含淡蓝
