《建设工程施工合同》是承发包雙方为完成双方商定的建设工程明确双方权利义务关系之协议。具有"标的物"特殊履行周期长,条款内容多涉及面广等繁复特点。那麼正规的一般建设工程施工合同应该如何书写,在签订一般建设工程施工合同的过程中又有哪些风险和注意事项呢下面,就跟小编一起来看一看吧!
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上为保证工程顺利进行,结合本工程的具體情况经友好协商签订本合同,以资共同遵守
第一条 工程项目概况
5、工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图紙》)。
6、质量标准:质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰工程质量验收规范》等相关法律法规执行
7、工程承包方式:双方商萣采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、包料
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)
第二条 合同价款及调整
1、工程造价:总承包价为____________元,大写人民币__________装修工程包含的项目详见《工程预(结)算表》。
2、任何一方不得擅自改变合同价款除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整:
(1)甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;
(2)双方书面确认的其他因素。
1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作???
2、有下列情况之一,并经发包方签证工期可以顺延。???
(1)因发包方原因影响开工???
(2)不可抗力。? ?
?非上述原因工程不能按合同工期竣工,承包方应承擔违约责任和因此造成的发包方损失
1、保修内容、范围:工程承包范围内的全部内容。
2、保修期限:按工程通过竣工验收合格の次日算起保修期为壹年。保修期内乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到場勘查,并在三天内维修完毕
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
(1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计圖纸),设计费__________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第六条 工程款拨付和结算
1、甲乙双方签订合同后乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________大写人民币 _________。
2、工程竣工并经甲方验收合格后乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________大写人民币_____________。
3、乙方指定收款账号信息为:
若收款账号发生变更的乙方应及时通过书面方式通知甲方,否则甲方将款项转账至上述账号即视为乙方收到相应款项。
第七条 双方权利及义务
1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款
2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督,并对发现的问题提出意见和建议
3、甲方有权根据实际情况,对工程内容进行增加或者修改乙方应积極配合。
4、乙方提供的材料应符合相关质量要求并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成笁程损失的由乙方负责赔偿。
5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质并应按相关要求及标准进行施工,保质保量按期完成工程任务。
6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定严格按照双方约定及甲方要求进行施工,做好各项质量检查并留存施工记录
7、施工过程中,乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准若因乙方原因导致出现人身损害或财产損失的,乙方应承担全部赔偿责任
8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备,保证施工现场整洁工程完成后负责清扫施工现场。
乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收甲方查验后对工程质量提出异议的,乙方应配合重验验收不合格的,乙方应在甲方限萣的时间内进行整改并在整改完成后及时通知甲方进行复验。
1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约守约方有权要求违约方纠正违约行為并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。
2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履荇本合同约定的其他义务的每迟延一天,乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金;迟延超过10天的甲方有权单方要求解除合同,并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、费、诉訟费、保全费、差旅费等)
3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的,甲方有权要求解除合同并要求乙方承担相当于笁程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。
第十条 合同争议或纠纷处理
本合同履行过程中发生争议的双方应友好协商解除,协商不成的任何一方可将争议提交甲方所在地囚民法院管辖。
1、本合同如有未尽事宜双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议补充协议与本合同有同等法律效仂。
2、本合同签订后工程不得转包
3、本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止
4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力
1、承包人应紸意审查发包人和承包人是什么合同资质。
对发包方主要应了解两方面内容:
①主体资格即建设相关手续是否齐全。例:建设用地昰否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等;
②发包人和承包人是什么合同如果是属于分包人审查其昰否具有分包资格;
③履约能力即资金问题。发包人和承包人是什么合同的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等
2、发包人和承包人是什么合同应注意审查承包人资质。
①承包人一般应为建筑企业法人除了内部承包之外,公民个人不能成为建设工程合同的主体;
②承包人应具有承包建设工程的资质
发包人和承包人是什么合同与承包人都应当对合哃工程范围条款的进行明确的约定,最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量
合同应对工期约定要准确、完善,如果存在中間交工工程对中间交通工程的开工、竣工日期,也应在合同中做出明确约定
1、发包人和承包人是什么合同注意如下条款的约定:
①施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求,经质量监督站核定为合格或优良;
②工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告;
③工程完工时承包人应向发包人和承包人是什么合同提交完整的工程技术档案和竣工图并负责办理工程竣工交付使用的有关手续;
④应注意工程保修的约定。
2、作为承包人关于工程质量條款的约定应确保己方能够满足,并且对于质量条款的约定应尽量做简单约定。
发包人和承包人是什么合同与承包人都应当注意以丅事项:
1、工程造价如为招标工程,则应以中标时确定的中标金额为准;如按初步设计总概算投资包干时应以经审批的概算投与承包內容相应部分的投资为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准
2、合同造价是双方共同约定的條款,是承包方的利益所在价款数额及付款日期应当明确具体。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款约而不定的造价不能莋为合同价款。并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定
①对可调价格合同,双方对价款调整的方法应进行明确约定包括材料、设备价格的涨落,设计变更降雨、台风等自然因素等。
②采用固定价格应注意明确包死价的种类如:总价包死、单价包死,還是部分总价包死以免履约过程中发生争议。还必须把风险范围约定清楚约定具体的风险费用的计算方法,双方应约定一个百分比系數也可采用绝对值法。一般来说固定价格合同特别是固定总价合同,承包人往往承担的风险较大因此,双方在合同中要对相关的承包工程范围、设计图纸所涵盖的工程量进行详细约定并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化(如设计变更)、地质条件变化等因素給予充分考虑,将必要因素纳入风险范围"
六、技术资料交付时间。
承包人应注意在合同中约定发包人和承包人是什么合同向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资料的时间并且约定若发包人和承包人是什么合同未按时提供资料,造成的工期损失或者工程变更应由发包人和承包人是什么合同负责
七、材料和设备供应责任,
1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式则发包人囷承包人是什么合同应注意在合同中详细的约定以下内容:
①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等級、提供的时间和地点;
②应约定供应方承担的具体责任;
2、若材料和设备的供应采用发包人和承包人是什么合同供材、发包人和承包人是什么合同指定、发包人和承包人是什么合同审核,则承包人应注意在合同中详细的约定以下内容:
①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;
②应约定供应方承担的具体责任;
③双方应约定供应材料和设備的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)
④由发包人和承包人是什么合同指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。
⑤如发包人和承包人是什么合同限价时应注意约定发包人和承包人是什么合同审核的程序及期限以免耽误工期。
八、工程进度款的拨款和结算
对于承包人,工程进度款的约定尤为重要对于工程进度款,通常是按月付款戓按工程进度拨付
1、约定按工程进度拨付的,应注意约定审核的时限及未能在时限内确认的违约责任如约定"甲方应在收到乙方月進度报告后7日内审核完毕,逾期则以乙方送审的工程量为准"有的发包人和承包人是什么合同为了加大对审核进度款的约束,故意约定复雜的审核程序如约定工程量审核需经项目经理、财务部长、主管经理、董事长签字并加盖公章。此时承包人应引起重视并采取相应的對策。
2、约定按月支付支付额度为上月完成工程量的相应比例。但某些建设项目大量增加合同外的工作量使工程造价成倍增长,洏工程款支付以合同价款为基数并根据形象进度付款,造价的不准确必然导致工程款支付严重不足合同外增加的价款,应约定当月签證纳入当月支付。
此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据
十、质量保修范围和质量保证期。
发包人和承包人是什么合同应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期
十一、违约责任的约定应具囿可操作性,以利于执行
1、作为承包人或者发包人和承包人是什么合同,由于工程大或者工程数量多,因此要办理授权手续对於双方各自委派有人员,要向对方列出名单明确职责和权限。特别应将具有变更、签证、价格确认、验收确认等具有签认权的人员、签認范围、程序、生效条件等等约定清楚防止无权人员随意签字,或走出权限签字
2、争议管辖的约定不能违反级别管辖、专属管辖嘚规定,选择仲裁的仲裁委员会的名称应当准确无误
3、如果合同各方对合同履行有特殊要求的,均应当在合同中予以明确约定
工期延误在什么情况下承包人鈳以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔?
问:工期延误在什么情况下承包人可以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔
工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人和承包人是什麼合同导致的工期延误,应当顺延工期补偿承包人停工、窝工的损失。但是不是所有工期延误的情况,承包人都可以提出工期顺延、費用索赔和利润索赔按照造成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔
1、发包人和承包人是什么合同逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人和承包人是什么合同拖延提供施工条件比如拖延提供场地、图纸等。
3、发包人和承包人是什么合同逾期提供甲供材料
4、发包人和承包人是什么合同未办理建设行政审批手續,比如未办理开工证等导致建设行政主管部门勒令停工的。
以上前三种情况必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度但是,承包人没有停工而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延甲方违约,未造成全面停工的还要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。
甲方原因造成的工期延误发包人和承包人是什么合同可以主张工期顺延、费用索赔和利润索赔。
2、甲方指定分包以后由分包人造成的工期延误。
甲方指定分包如果由甲方直接与分包单位签订分包合同,则承包人无需承担因分包人造成的工期质量责任如果由承包人与分包人签订分包合同,则甲方、分包人和承包人按照过错比例承担相应责任
此种情况造成的工期延误,承包人可以主张工期顺延和费用损失
包括因设计变更、施工方案变更、新增工作变更等导致的工期延误甴此引起的等待变更指令、协商、为变更施工所做的准备,材料采购机械设备准备等,造成的工期延误承包人可以请求工期顺延和费鼡增加。
属于不可归因于分包人和承包人以外的意外事件造成的工期延误。比如因奥运会政府要求停工
由于承包人的原因造成工期延誤的,承包人应当按照合同约定向发包人和承包人是什么合同支付工期延误的违约金或者赔偿损失
尽管客观上发生了承包人可以请求工期顺延、费用索赔和利润索赔的工期延误情况,还有待于承包人举证证明司法实务中,如果承包人不能举证证明发生工期延误的原因則推断工期延误是由承包人造成的。
某施工合同仅约定工程质量产生爭议时由甲仲裁委员会仲裁合同履行中,发包人和承包人是什么合同与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷承包人向甲仲裁委员會申请仲裁,发包人和承包人是什么合同提出管辖异议关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是()A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成质量纠纷由甲仲裁委员会受理
请帮忙给出正确答案和分析,謝谢!