工程设计委托书
推荐度：
水利工程设计委托书
推荐度：
相关推荐
设计委托书　　委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书叫委托书。在现实社会中，很多时候处理事务都会使用到委托书，那要怎么写好委托书呢？以下是小编收集整理的设计委托书，欢迎大家分享。设计委托书1　　工程名称：　　编写单位负责人：　　编写单位：　　(签字)(签章)年月日　　精心设计，精心施工。　　委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：　　1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。　　2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。　　3.在满足常压给水的前提下，最大限度的`降低工程造价，使投资效益最大化。　　4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。　　5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。　　6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。　　示意图或其他说明：　　示意图见附件　　审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）　　审批单位：　　经办人：　　联系人：　　电话：　　审批单位（签章）　　年月日设计委托书2×××设计院：　　我单位计划新建×××项目，诚邀贵院对该项目进行修建性详细规划设计，其设计范围、设计深度、设计成果等要求如下：　　1、设计范围：项目用地规模×××亩，项目建筑面积不大于×××平方米。　　2、设计深度：满足国家关于修建性详细规划设计深度的要求，附加提供部分关键节点（风情商业街、客栈典型户型、小镇入口建筑、餐饮演艺中心局部）的建筑单体方案主要平面图。　　3、设计成果：鸟瞰图（1-2）张，重要街区公共空间景观节点人视效果图（4-5）张，平面图，总平面竖向规划图，总平面市政管网路由规划图，景观分析图，交通分析图，功能分区图，客栈典型户型方案平面图，商业街典型户型方案平面图，小镇入口建筑方案主要平面图，餐饮演艺公共空间，帐篷营地典型主要平面图，规划设计说明，技术指标表以及4-5分钟视屏动画。　　委托单位：×××公司　　联系人：×××　　联系电话：××××××公司　　×年×月×日设计委托书3　　一．工程概况：　　总建筑面积：136568 m2；　　其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；　　地下室建筑面积：31958 m2；　　沃尔玛建筑部分：　　地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；　　数码广场部分：　　建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。　　国际电影城部分：　　首层精品店（55个外铺、149个内铺）；　　二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；　　百货部分：　　地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；　　所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；　　地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。　　所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。　　消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。　　二．弱电系统设计项目：　　电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）　　防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）　　综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）　　计算机网络系统（物业办公区使用）　　有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）　　背景音乐及紧急广播系统　　设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。　　其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。　　内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。　　空调自控系统（就地控制）　　保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）　　停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）　　三．设计原则及参考资料　　本工程应遵循下列设计原则：　　1、先进性　　采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。　　2、成熟性　　以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。　　3、开放性　　采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。　　4、按需集成　　根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。　　5、标准化　　采用标准化的设计和标准化的产品。　　6、可扩展性　　本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。　　7、安全性、可靠性　　包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。　　8、设计、施工、运营与服务　　强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。　　本工程主要依据下列标准及文件：　　1．JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》　　2．GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》　　3．建筑设计防火规范GBJ16－37　　4．火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98　　5．新建沃尔玛购物广场设计准则（中国）电力部分　　6．设计院施工设计图（建筑、给排水、电气、空调等专业图纸）　　7．各地政府及行业主管部门的规定及相关规范　　8．GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》　　9．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》　　10．GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》　　四、各系统的设计内容　　1．电视监控系统：　　摄像机：彩色CCD图像传感器；具有良好的背光补偿性能；有自动增益控制功能和自动白平衡功能；较高清晰度；具有通用CS镜头接口，室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)　　云台和防护罩：室内尽量采用球形或半球型防护罩，云台旋转角度水平方向350度以上，垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。　　监视器：能满足全日制工作的需要，水平解析度不小于400线。　　控制设备：可方便灵活的.控制前端云台及三可变镜头的动作；系统留有可扩充接口，控制器可连接分控键盘。　　记录设备：采用硬盘录像机；要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息；能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验（延时录像）。　　线缆：所有线缆均需有良好的屏蔽网，以构成效果良好的系统接地。　　控制台和电视墙均须是钢结构制作，监视器按12台考虑设计。　　所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。　　监视区域的选择：　　监控主要出入口的情况；　　对重要通道进行记录；　　地下停车场出入口、场内情况；　　室外步行街（少量），需要安装支架，摄像机安装高度3米；　　电梯内、沃尔玛（二、三、四层）、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。　　系统要有一定的余量，以备增加和调整。　　2.防盗报警系统：　　前端探头的选择：根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等；设计委托书4　　一、委托事项：　　甲方委托乙方为其公司进行__________________。　　二、委托设计费用：　　设计费用总共为：人民币______元，(大写：______元整)。　　三、付款方式：　　1、甲方需在合同签订时付设计费人民币______ 元，(大写：______元整)。　　2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______元，(大写： ______元整)。　　四、乙方设计作品的时间、交付方式：　　1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。　　如果委托人提供伪造的文件，或隐瞒事实，或在被委托人接受委托后，委托人私下与债务人联系或签署还款协议，由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果，其责任由委托人承担;　　2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。　　五、知识产权约定：　　本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的.行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。　　1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。　　2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。　　六、双方的权利义务：　　甲方权利：　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。　　第十六条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。　　甲方义务：　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。　　乙方权利：　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。　　第三十六条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。　　乙方义务：　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。　　七、违约责任：　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。　　八、合同生效：　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。　　甲方：乙方：　　甲方代表签名：乙方代表签名：　　日期：设计委托书5　　委托方：xxx　　设计方：xxx　　根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。　　项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。　　其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。委托方：xxx　　xx-xx-xx设计委托书6　　甲方：__________________________　　乙方：__________________________　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。　　第一条;工程概况　　1 工程地点：XX。　　2 工程内容：总建筑面积 平方米。　　3 承包范围;装饰装修人工费用;　　4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。　　第二条;合同价款　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。　　第三条;甲方责任　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，　　第四条;乙方责任　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的.一切设施和工程成品进行保护。　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。　　第五条;物料供应　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。　　第六条;安全责任　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。　　第七条;质量验收　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。　　第八条;工程变更　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。　　第九条;工程保修　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。　　第十条;违约责任　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。　　&nbsp　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。　　第十一条;争议解决　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。　　发包方(盖章)：_________
承包方(盖章)：_________　　_________年____月____日
_________年____月____日设计委托书7　　委托单位(公章)：___________ 200 ___年_____月____日　　工程名称：__________________________　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。　　工程基本情况：______________________________________________________________________________________　　总建筑面积：_________平方米 结构：总长乘宽长宽_________(米) 层数：__________　　工程总造价：_____________________________　　工程位置：__________________________________________________________________________________________　　一、建筑专业：　　1.总平面图　　2.相邻建筑物关系　　3.建筑物市内外自然高差　　4.建筑物自然地面确定　　二、各层功能要求：____________________________________　　三、各层层高及檐地高：________________________________　　四、屋面形式：________________________________________　　五、建筑物内外装修要求：　　1.外墙面：____________ 2.内墙面：__________ 卫生间：_____________ 厨房：______　　其他间：_____________　　3.顶棚：________ 4.地面：____________　　5.门窗：________ 6.其他：____________　　________，身份证号码为________，特委托________部门/班组________，身份证号码为________，代办本人离职证明相关事宜。由此产生的一切后果均由本人负责。　　结构专业：一、工程地质勘察资料：　　在即将进入社会之际，为了更好地适应社会，我希望自己能够做到一种被别人需要的一种状态，至于做什么，就是在实践中，不断的学习、不断的锻炼。在获知贵公司正为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司，为贵公司的'发展壮大贡献我的才智。　　二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：　　为全权代表，与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。　　三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：　　四、场地其他情况：______________________　　五、基础上部结构要求：　　1.各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________　　2.各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________　　6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。　　3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________　　4.结构设计其他要求：_________________________________________________　　给排水专业：　　一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：　　二、是否要求供应热水及其他要求：　　三、消防供水情况：　　四、建筑物处给水管网管径、压力情况：　　五、给水调节间位置：　　六、给排水专业其他要求：　　委托书通常我们需要用到，那么大家知道委托书怎么写才具备法律效力吗?下面一起看看为大家介绍的最新委托书范文吧!　　采暖专业：　　一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：　　二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：　　三、是否有特殊通风要求：　　四、其他要求：　　电气专业：　　一、建筑物供电人口方向：_________________________________　　二、电气照明设计要求：___________________________________　　三、建筑物处的市网线径及电压情况：　　四、电话系统设计要求：___________________________________　　五、电视系统设计要求：___________________________________　　委 托 单 位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)　　六、其他要求：___________________________________________　　补充说明：_______________________________________________　　受委托单位(章)：________　　代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;　　_______年_______月______日设计委托书8　　工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目　　建设地点：山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处 建设单位：山东协合燃气有限公司　　设计单位：新兴重工（天津）科技发展有限公司　　委托日期：20xx年8月6日　　一、委托说明：　　1、工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目　　2、工程概况：在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站；CNG加气站日生产能力1.5万立方米，　　CNG加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。　　办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。　　二、委托内容：　　1、初步设计方案；　　2、设计图纸；　　三、设计周期：5天　　xx限公司　　20xx年8月6日设计委托书9　　现确认下述人员为
项目的我方项目负责人：　　姓名：
年龄：
性别：
身份证号：　　工作单位：
执业注册类别：
执业注册编号：
职务：
联系电话：　　姓名：
年龄：
性别：
身份证号：　　工作单位：
执业注册类别：
执业注册编号：
职务：
联系电话：　　代理职责和权限：　　代表我单位全面主持和负责委托人的设计工作，按合同约定行使工程设计与设计指导工作，在本单位领导下对设计成果负责。　　法定代表人（签名或盖章） 委托单位（印章）　　年
月
日设计委托书10　　工程名称：______________________________　　工程地点：_______________________________　　合同编号：______________________________　　（由设计人编填）　　设计证书等级：__________________________　　发包人：________________________________　　设计人：________________________________　　签订日期：______________________________　　中华人民共和国建设部监制　　国家工商行政管理局　　发包人：____________________________________________________________________________________　　设计人：____________________________________________________________________________________　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。　　第一条本合同签订论据　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　1.3建设工程批准文件。　　第二条设计依据　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件　　2.2发包人提交的基础资料　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________　　___________________________________________________________________________________________　　___________________________________________________________________________________________　　第三条合同文件的优先次序　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：　　3.1合同书　　3.2中标函（文件）　　3.3发包人要求及委托书　　3.4投标书　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间　　第七条费用　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。　　第八条支付方式　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。　　第九条双方责任　　9.1发包人责任　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的'逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护　　装备。　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。　　9.2设计人责任　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。　　第十条保密　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。　　第十一条仲裁　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。　　第十二条合同生效及其他　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　　发包人名称：___________设计人名称：___________　　（盖章）（盖章）　　法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）　　委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）　　项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）　　住所：___________住所：___________　　邮政编码：___________邮政编码：___________　　电话：___________电话：___________　　传真：___________传真：___________　　开户银行：___________开户银行：___________　　银行帐号：___________银行帐号：___________　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________　　（盖章）（盖章）　　备案号：___________经办人：___________　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日设计委托书11　　甲 方：　　乙 方：　　项目名称：　　项目地点：　　甲方委托乙方完成下列工程设计业务，经过友好协商，达成一致共识，就甲方工程设计事项签订本合同，作为共同遵守的依据。　　一、项目内容：　　1．项目名称： 。建筑面积约为 M2。　　2．设计时间：平面规划确认后天出效果图，效果图确认后天出施工图。　　3．设计内容：　　A．现场进行勘察及测量，并做详尽记录；　　B．方案设计；　　C．效果图设计；　　D．施工图设计。　　4．设计完成，乙方提供设计图纸套，效果图张，含全套图纸的.光盘 张。　　二、甲方工作事项：　　1．提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图（包括水施、电施，空调、消防，投资估算等）。　　2．协同乙方勘测现场。　　三、设计费计取及付款方式：　　1．设计费收取：　　计费方式：　　2．付款方式：　　本合同签订时，由甲方支付乙方人民币： 元（大写： ）作为设计定金；设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后，由甲方支付乙方人民币：元（大写： ）设计进度费；全套图纸交付时，　　甲方付清余款人民币：元（大写： ）。　　四、甲方可选择的服务方式：　　全程设计：全套图纸交付后，甲方支付设计费余额，完成本委托设计事项；乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底，根据甲方要求及通知，到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。　　五、其它条款：　　1．乙方公司所有设计图纸在未定稿前，都为乙方公司内部图纸留底，不予外带。　　2．甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权，乙方享有该套图纸的版权及所　　有权。　　六、本合同如有争议，双方应协商解决，解决不成，交由甲方公司所在地仲裁委员会　　仲裁。　　七、备注：（共 条）　　八、本合同一经双方签字盖章，即产生法律效力。　　九、本合同一式两份，双方各执一份。　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：　　代理人： 代理人：　　日期：年 月 日 日期： 年 月 日设计委托书12　　发包人（甲方）：_________　　住所：___________电话：____________传真：____________　　委托委托人：_________电话：____________传真：____________　　承包人（乙方）：____________　　住所：____________电话：____________传真：____________　　法定代表人：______________电话：____________　　本工程设计人：________________电话：____________　　施工队负责人：__________电话：____________　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：　　第一条工程概况　　1.工程名称：_____________。　　2、工程地点：___________。　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第________种承包方式：　　（1）承包人包工、包料；　　（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要物料；　　（3）承包人包工、发包人包料。　　（附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修物料明细表》。）　　第二条施工图纸　　双方施工图采取下列第____________种方式提供：　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。　　施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。　　第三条甲方工作　　1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。　　3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。　　4、参与工程质量和施工进度的监督，负责物料进尝竣工验收确认工作。　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。　　6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作　　1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。　　2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。　　3.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。　　4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。　　5.对于施工过程中的有关事项（如物料的进尝隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。　　6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常　　7.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。　　第五条关于工期　　1.工程期限____________天，开工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。　　2.因甲方及其委托人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其委托人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。　　3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：　　（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的；　　（2）经双方同意的工程量变化和设计变更；　　（3）因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误，第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为；　　（4）经甲方同意的属新物料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费；　　（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。　　第六条关于物料供应和保管　　1.任何一方负责提供的物料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将物料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。　　2.对一方提供的任何物料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。　　3.物料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。　　第七条关于质量和验收　　1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50327-XX）为质量评定验收标准。　　2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续；甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。　　3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。　　4.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后天内组织验收，并办理验收移交手续。　　5.验收时，工程项目合格率达到____________%时（以上程价款比例为准），其他不合格项目（不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目）的维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方对此应予以确认。　　6.乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或物料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。　　7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：__________________________________　　____________________________________________________________________。　　8.工程未验收的，甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算　　1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款：　　（1）合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：　　支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额　　第一次______________________支付____________元；　　第二次______________________支付____________元；　　第三次______________________支付____________元；　　第四次____________工程验收后天工程总造价的5%，约____________元。　　（2）其他支付方式：_____________。　　2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：　　（1）固定价格，本工程总价款为____________元；　　（2）单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是总价不得超过____________元。　　a.乳胶漆和油漆类为：墙面面积（减门不减窗）+顶面面积+6%×拼花部分面积；　　b.瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积；　　c.实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积，拼花部分面积+10%×拼花部分面积；　　d.木工衣柜类面积为：实际面积（平方米取整数值，小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算，超出0.5平方米的按1平方米计算）；　　e.其他按项项目按项计算；　　f.其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积；　　g.估价项目测量后再具体报价；　　h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。　　3.特别费用的'约定：　　（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。　　（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。　　（3）合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳；已经列明税费的，由乙方负责缴交。　　（4）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。　　4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。　　5.工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。　　第九条工程预算文件（表）属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。　　第十条责任与罚则　　1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。　　2.因乙方及其委托人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其委托人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。　　4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________支付乙方延期付款违约金。　　5.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。　　6.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。　　7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。　　第十一条双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。　　第十二条附则　　1.本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。　　2.本合同履行完成后自动终止。　　甲方（签字）：________________________乙方公司（盖章）：____________　　现场代表（签字）：___________________现场代表（签字）：____________　　证件名称：______________________证件名称：______________________　　颁发机构：______________________颁发机构：______________________　　证件号码：______________________证件号码：______________________　　__________年____月____日___________年____月___日设计委托书13　　为了改善XXXXXX镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下：　　一、 工程概况：　　1、 建设单位：XXXXXX开发投资有限公司　　2、 项目名称：XXXXXX镇污水处理厂工程　　3、 建设地点：XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地　　二、 建设规模　　XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的批复》（XXXX市发改环资【20xx】11号），建设总处理规模为1000m3/d的`污水处理厂，处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-20xx）一级A标准，尾水采用紫外线消毒，经尾水管排入附近那思江；污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置，项目分二期建设。一期（20xx年）建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。　　根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求，现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的一期（20xx年）建设工程的初步设计及施工图设计，日处理污水500吨/天，污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。　　委托单位（盖章）：XXXXXX开发投资有限公司　　20xx年9月28日设计委托书14　　一 、设计内容：　　本次设计内容为生物安全实验室工程，建筑面积约为250m2，包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室，根据规范要求设置配套房间，具体布局见工艺平面图。　　根据建设方提供的工艺平面图，委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。　　二 、空调专业：　　（一）室外主要气象参数：　　夏季空调日平均温度
25.5℃　　夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度－14℃ 冬季采暖计算干球温度－11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度
58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力
994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa　　（二）室内设计参数：　　1 、ABSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。　　2、 BSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。　　3、主实验室的缓冲室：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。　　4、准备间：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。　　5 、半污染区对清洁区的缓冲：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。　　6 、二更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。　　7、 一更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与非洁净区保持一定正压。　　（三）冷热源形式：　　1、冬季热源为采暖热水，供回水温度：。　　2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。　　3、建设方不提供蒸汽源，冬季加湿采用电极加湿。　　（四）方案说明：　　1、系统划分：　　整个实验室共用的一个全新风系统，送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放，排风机组一用一备。　　主实验室设置气密阀以便消毒。　　2、室内气流组织：　　实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区，由半污染区流向污染区。　　实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动，即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧，最大限度减少室内回流与涡流。　　各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送，排风采取下侧排风的气流组织方式，高效排风口应设在室内被污染风险最高的区域。　　3、空气过滤处理流程：　　新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外　　4、表冷和加热段共用一个盘管，介质为水。　　5、夏季再热采用电加热，分档控制。　　（五）动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。 （六）CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房，通过气体管道连接至CO2培养箱。　　三、电气自控专业：　　（一）电气部分　　1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的`负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源，并设置双路互投装置保证供电可靠性。　　2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具，嵌入式安装。　　3、每间实验室根据工艺要求设置插座，安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。　　4、高压锅用电电量需考虑充足。　　5、参考原建筑的防雷接地系统，在淋浴间设置局部等电位，金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。　　6、室内照明根据规范要求为300-500LX。　　（二）消防部分　　1、消防系统考虑报警及灭火器系统，不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性，应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。　　2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器，接入楼内原报警系统。　　（三） 闭路监视系统　　1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机，主入口设置定焦彩色摄像机。　　2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。　　3、闭路监视室应考虑参观和教学。　　（四）门禁连锁系统　　1、 在缓冲间设置双门互锁装置，在主入口设置刷卡门禁，刷卡系统要求能记录出入人员资料，并能设置出入级别。　　2、互锁门在紧急情况下能打开，以便人员撤离。　　（五）空调系统自动化系统　　1、 设置计算机监控系统，应选用先进的DDC控制，尤其要考虑自控系统的可靠性。　　2、自控系统应设置电能消耗监视，以便管理人员掌握能源消耗。　　3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。　　4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。　　5、应设置压力超限报警，如报警工作人员能尽快撤离。　　6、应对过滤器状态进行监视报警，如堵塞提示工作人员更换。　　7、应对冷热源系统进行控制和监视。　　8、空调自控系统应考虑节能，建议选用变频空调系统。　　（六）电话和网络系统　　1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部，外线电话选用具　　有传真功能电话机，洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。　　2、计算机网络接口在工作台周围布置，1个工作台设置2～3个。　　3、中控室内应设置外线电话。　　四、附表：　　实验仪器及规格参数清单（经建设方、设计方和供货厂家三方确认）。设计委托书15　　今委设计有限公司进行我公司的总图规划及单体工程施工图设计。　　一、工程概况：　　1、建设单位：。　　2、项目名称：总建筑面积约 3、建设地点：。 二、总图规划：　　1、规划建筑用地面积为㎡。　　2、本小区建筑密度、建筑容积率、绿地率 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 二、单体工程名称及结构体系： 1、单体类型及结构类型：　　1）、沿街多层商住楼，采用结构； 2）、多层住宅，采用结构； 3）、小高层住宅， 采用结构； 4）、高层公寓，采用结构； 5）、6层综合楼， 采用 6）、3层幼儿园， 采用 2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。 三、设计条件：　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；　　2、各专业的'具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。　　委托单位： （盖章）　　日 期：　　设计委托书附表　　附表1 有关设计资料清单　　附表2 主要墙体材料及厚度　　附表3 室内、外墙装饰　　附表4 地面、楼屋面　　附表5门、窗、栏杆及油漆　　附表6 电梯　　附表7 室外工程　　附表8 给排水、暖通及电气　　【设计委托书】相关文章：设计委托书08-17【热】设计委托书07-23【精】设计委托书08-06设计委托书【荐】08-09【热门】设计委托书08-04【荐】设计委托书08-04设计委托书【热门】08-04设计委托书【精】08-05设计委托书【热】08-05

共计15家企业50个职位，招122人报名链接松江区就业促进中心职业介绍科咨询电话021-67848620021-67848661一、上海东冠通信建设有限公司企业地址：漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-21资料员（通信工程）/2人任职要求：1、 大专以上学历2、 具备一定管理工作经验者优先3、 有较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力4、 熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识5、 工作细致、认真、有责任心，有一定抗压能力6、 提供餐饮补贴、话费补贴等薪资待遇：5000-7000元/月2020-2021应届管培生/10人任职要求：1、 应届本科学历，通信、计算机、工商管理、人力资源、行政管理、电子信息工程、网络工程、自动化、数据及多媒体等专业2、 良好的学习能力、协调沟通能力、良好的客户服务意识及主动意识3、 有责任心，富有创新和挑战精神，有一定的抗压能力和适应环境的能力4、 提供餐饮补贴、话费补贴等，针对应届毕业生提供自录用之日起一年的免费员工宿舍薪资待遇：5000-7000元/月行政文员/文秘/2人任职要求：1、大专以上学历2、具备一定管理工作经验者优先3、有较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力4、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识5、工作细致、认真、有责任心，有一定抗压能力6、提供餐饮补贴、话费补贴等薪资待遇：5000-7000元/月二、上海复宏汉霖生物医药有限公司企业地址：松江区广富林路5155号制剂设备验证工程师/3人任职要求：1、大学本科及以上学历，生物、制药、化工或医药设备类相关专业2、 3-5年以上制药/生物药行业无菌制剂设备调试确认经验3、熟悉药厂无菌制剂设备的调试验证工作，有预充针调试确认经验尤佳4、熟悉制药/生物药行业无菌制剂设备的相关法规及指南，如ISPE, PDA等5、熟练使用计算机及各类办公软件6、良好的沟通协调能力及团队影响力7、良好的英文读写能力薪资待遇：15000-20000元/月上下游设备验证工程师/1人任职要求：1、大学本科及以上学历，生物、制药、化工或医药设备类相关专业2、至少3年以上制药/生物药行业上下游设备调试确认经验3、熟悉药厂上下游设备的调试验证工作4、熟悉制药/生物药行业上下游设备的相关法规及指南5、熟练使用计算机及各类办公软件6、良好的沟通协调能力及团队影响力7、良好的英文读写能力薪资待遇：15000-20000元/月HVAC验证工程师/1人任职要求：1、大学本科及以上学历，暖通，制药、化工或医药设备类相关专业2、5年以上制药/生物药行业HVAC调试确认经验3、熟悉药厂GMP HVAC的调试验证工作4、熟悉制药/生物药行业HVAC相关法规及指南，如ISO 14644, ISPE的HAVC部分5、熟练使用计算机及各类办公软件6、良好的沟通协调能力及团队影响力7、良好的英文读写能力薪资待遇：15000-20000元/月洁净设施验证工程师/1人任职要求：1、大学本科及以上学历，排水，制药、化工或医药设备类相关专业2、5年以上制药/生物药行业洁净设施的调试确认经验3、熟悉药厂洁净设施的的调试验证工作4、熟悉制药/生物药行业洁净设施的相关法规及指南，如ISPE，ASME -BPE等5、熟练使用计算机及各类办公软件6、良好的沟通协调能力及团队影响力7、良好的英文读写能力。薪资待遇：15000-20000元/月三、上海复泰电器有限公司企业地址：松江区松汇西路1588号文控/1人任职要求：1、 负责对各档案及档案室资料的管理与归档2、 能够熟练使用office，PPT，熟悉ISO9001薪资待遇：4000-6000元/月四、上海光华国瑞物联网信息科技有限公司企业地址：松江区中创路68号21幢701室资料员/1人任职要求：1、大专以上学历，1年以上工作经历2、熟悉办公软件、投标资料、工程资料薪资待遇：4000-6000元/月出纳/1人任职要求：1、 大专以上学历，财务相关专业，初级职称2、 1年以上出纳工作经验，熟悉办公软件薪资待遇：4000-6000元/月会计/1人任职要求：1、 大专以上学历、财务相关专业2、 初级以上职称，3年以上会计工作经验3、 熟悉一般纳税人要求和软件行业4、 了解会计和税务政策、掌握财务软件薪资待遇：8000-10000元/月五、上海虢轩生物科技有限公司企业地址：上海市松江区新格路758号2幢短视频&直播编导/1人任职要求：1、 有相关工作经验，了解运营品牌帐号与个人帐号的区别2、 能够独立撰稿及制作脚本，文字功底深厚3、 网感强，热点敏感度极高，较好的用户感知力4、 熟悉短视频平台玩法，对经典IP或爆款视频有一定的钻研5、 团队协作能力强，具备一定的抗压能力6、 有拍摄、剪辑相关能力者优先7、 有运营服务过企业蓝V帐号经验者优先薪资待遇：8000-10000元/月电商社群运营/1人任职要求：1、性格开朗，擅长沟通，学习力强，执行力强，抗压力强，团队合作精神2、有客服或者社群运营经验优先薪资待遇：5000-6000元/月电商主播/2人任职要求：1、年龄18-25，形象气质好，态度端正，经验不限2、上镜，性格外向活泼，有美妆知识、直播或主持经验优先录用3、热情活泼，互动能力强，镜头感强，喜欢与人互相交流，善于调动气氛4、能够将产品的特点讲述薪资待遇：5000-6000元/月六、上海晗丰建筑工程有限公司企业地址：松江区叶榭镇叶旺公路1号三楼实习生/2人任职要求：1、 中专及以上学历，建筑类专业或理工科专业毕业2、 有相关建筑类工作经验的优先，无经验者可培训3、善于沟通、学习，做事认真稳重4、上海市松江区户籍优先薪资待遇：3000-4000元/月投标专员/1人任职要求：1、 中专及以上学历，建筑类专业或理工科专业毕业2、 有招投标工作经验的优先，无经验者可培训3、 善于沟通、学习，做事认真稳重4、 上海市松江区户籍优先薪资待遇：3000-6000元/月造价预算员/1人任职要求：1、 中专及以上学历，建筑类专业或理工科专业毕业2、 有造价预算工作经验的优先，无经验者可培训3、善于沟通、学习，做事认真稳重4、上海市松江区户籍优先薪资待遇：3000-6000元/月七、上海涵林绿化工程有限公司企业地址：松江区茸梅路518号1幢999室工程助理/5人任职要求：1、热爱绿化行业，具有3年以上工作经验2、协助项目部完成项目报价及结算，合同起草，合同签订等事项，熟练运用广联达软件者优先考虑3、熟悉施工流程、施工工艺，能独立统计核算施工工程量4、良好的职业态度和团队合作精神，善于沟通，可配合高效的工作节奏5、园林绿化或者建筑相关专业毕业6、试用期3个月，特别优秀者可提前转正薪资待遇：6000-8000元/月资深设计师/3人任职要求：1、热爱景观设计，具有5年以上设计工作经验2、可独立负责完成方案及能够带领团队完成项目方案、扩初及施工图3、有较强美学修养和景观知识，具备良好的设计能力和细节控制能力4、有较强的协调能力，对接客户、项目经理等5、熟悉施工规范、施工图节点及植物6、有良好的职业态度和团队合作精神，善于沟通，可配合高效的工作节奏7、熟练使用相关软件（cad/su/lumi）8、试用期3个月，特别优秀者可提前转正薪资待遇：7000-9000元/月八、上海赫希科技有限公司企业地址：松江区洞泾镇洞厍路50号4幢三层304室网站优化主管/1人任职要求：1、吃苦耐劳，比较强的抗压能力，较强的学习能力和敬业精神2、熟悉HTML、了解div+css，对脚本语言有一定了解3、熟悉百度、360、搜狗搜索引擎优化，最好有SEO成功案例薪资待遇：6000-11000元/月运营主管/1人任职要求：1、热爱新媒体，具备新闻敏感度，对新媒体运营有自己的理解2、网感好，创意优，执行力强，有良好的策略思考能力3、具有一定的审美能力，能较好地完成微信公众号排版布置4、良好的学习能力、沟通能力和高效的执行力，注重团队协作5、熟悉微信、微博，运营过至少一个微博或微信公共账号，有公众平台编辑经验，或有成功的运营案例优先6、熟练使用AE、Premiere等视频编辑以及Ps、Ai等平面设计软件7、工作积极主动，有较强的审美能力、良好的沟通能力、责任心薪资待遇：8000-11000元/月摄影/视频编辑/1人任职要求：1、热爱摄影及摄像，有动静物拍摄经验2、熟练使用图形处理软件进行数码照片后期处理3、具备基本蒙太奇镜头运用原理4、最好有自己熟练操作的拍摄设备薪资待遇：6000-10000元/月文案编辑策划/1人任职要求：1、最重要的是有创意，对品牌策划有一定了解2、有相关产品策划经验，能独立完成产品、活动等推广文案的撰写3、思维活跃，头脑灵活，理解力强薪资待遇：6000-10000元/月线上直播团队/4人任职要求：1、主播助理：协助主播、策划、直播间预告工作薪资待遇：3500-5000元/月2、场控：配合互动、释放权益、产品上下架、直播间调试、三大后台（达人、中控、阿里妈妈）薪资待遇：3500-5000元/月3、策划：负责产品内容、促销脚本、内容制作和分发、直播脚本薪资待遇：8000-11000元/月4、BD：负责产品整理招商、佣金管理、对接店铺、产品信息整理，负责数据收集、数据分析、优化建议薪资待遇：8000-11000元/月九、上海沪杭路桥实业有限公司企业地址：松江区中山西路174号2幢162室收费员/20人任职要求：1、 严格遵守公司各项规章制度，品行端正，无不良记录2、 能吃苦耐劳，适应翻班工作3、 工作积极主动，服从公司工作安排4、 有较强的团队协作意识薪资待遇：4000-6000元/月法务文员/1人任职要求：1、熟悉公文写作，熟练掌握办公软件的应用2、具备较强的学习能力和良好的职业道德3、具有良好的计划、执行、沟通能力薪资待遇：6000-8000元/月工程技术员/2人任职要求：1、专业基础知识扎实，了解行业新技术和道路桥梁的施工、验收规范2、具备较强的学习能力和良好的职业道德3、吃苦耐劳，服从管理，有较强的团队协作意识薪资待遇：6000-8000元/月十、上海凯威纤维工业有限公司企业地址：松江区车墩镇回业路363号挡车工/15人任职要求：1、 初中及以上学历，年龄在18-45周岁2、 工作认真，有责任心，能吃苦耐劳3、会开叉车优先薪资待遇：3000-6000元/月十一、上海佳利特实业有限公司企业地址：松江区洞泾镇洞厍路155号园区工程师/工程师助理/1人任职要求：1、 大专及以上学历，强电/弱电/暖通/管道/机械/设计等相关专业2、 具有创意园区、商场、百货、酒店、物业等相关工作5年以上的工作经验3、 动手能力强，精通物业工程设备管理，持有空调维修证、高压电工证等相关证书4、 熟练CAD软件薪资待遇：6000-10000元/月园区物业经理/1人任职要求：1、 大专及以上学历， 30-45岁2、 有5年以上大型园区物业管理、团队管理经验，身体健康，诚恳有责任心，学习力高；党员优先，有物业管理师证优先3、 对客户装修设计，现场施工以及生产研发设备安装等方面从前期提供咨询以及后期现场全过程监督管理4、 必须具备相关工业地产，办公楼、厂房等园区主管级以上管理经验5、 有丰富物业工程、消防、安全、客服及能耗管理等工作经验6、 具备紧急情况处理等专业知识和优秀的组织能力、管理能力7、 有良好的沟通能力、专业形象、道德品质，熟悉物业管理相关法律法规薪资待遇：6000-10000元/月园区物业维修员/1人任职要求：1、一年以上相关物业行业工作经验，25-45岁2、有良好的纪律性、团队协助作以及服务创新精神3、良好的职业道德与敬业精神4、有分析判断和应变能力，积极进取，做事认真负责5、有高压电工证者优先、有物业行业经验者优先薪资待遇：5000-6000元/月园区储备保安队长/1人任职要求：1、初中以上学历，容貌端正，身体健康，55岁以下，身高170cm以上2、品行端正，工作认真负责，能吃苦耐劳3、具有相关工作经验优先考虑4、退伍军人、具备保安上岗证优先薪资待遇：4000-5000元/月十二、上海九高节能技术股份有限公司企业地址：松江区洞泾镇莘砖公路3366号1号楼自动化工程师/3人任职要求：1、电气自动化、机械设计、机电一体化、计算机软件相关专业2、3年以上自动化技术支持、开发、调试等工作经验，有机器人应用或非标机台设计经验3、熟悉autoCAD等软件，熟悉Solidworks、UG软件等4、 熟练掌握PLC或DCS相关的组态软件开发程序；具备自动化工程项目5、 对智能制造及人工智能技术有所了解6、 能适应出差及现场作业薪资待遇：8000-15000元/月PLC工程师/3人任职要求：1、电气自动化、机械设计、机电一体化、计算机软件相关专业2、善于学习和总结分析3、做事认真、细心、负责，能够专心学习技术4、有良好的工作态度和团队合作精神5、具有良好的沟通和协调能力6、对智能制造及人工智能技术有所了解7、能适应出差及现场作业薪资待遇：6000-15000元/月软件工程师/3人任职要求：1、需要有工业控制软件专业技能2、具有良好的沟通和协调能力，具备系统分析问题的能力，能够独立承担项目3、熟练掌握python，c++编程语言4、至少掌握一种PLC编程语言5、熟练掌握数据库SQL语言6、具有快速学习掌握新技术，新系统的能力7、对智能制造及人工智能技术有所了解8、能适应出差及现场作业薪资待遇：6000-15000元/月十三、上海隆威消防设施检测有限公司企业地址：松江区新桥镇莘砖公路668号1401室土建工程师/1人任职要求：1、30-45岁，大专及以上学历，建筑、土木工程类相关专业2、有甲方土建相关领域施工工作经验3、熟悉项目规划、建筑设计、施工、验收规范及市政配套等基本建设程序薪资待遇：10000-15000元/月行政文员/1人任职要求：1、本科及以上学历，25-35岁2、文字功底好，熟练操作word、excel等办公软件3、较强工作责任心，爱学习，工作热情度高薪资待遇：5000-6000元/月销售行政主管/1人任职要求：1、30-45岁，大专及以上学历，懂部门行政管理优先2、个人学习能力强，抗压能力强3、能组建团队，鼓舞士气，引领团队成员积极向上薪资待遇：8000-15000元/月工程预算员/1人任职要求：1、25-45岁，大专及以上学历，工程类相关专业2、能看懂CAD图纸，懂施工资料收集、整理、建档等3、懂安装工程预算薪资待遇：7000-10000元/月消防检测员/2人任职要求：1、25-40岁，大专及以上学历，建筑、工程、电气自动化等理科类专业2、持有构（建）筑物消防员证或一级消防工程师证，有相关消防检测工作经验优先3、为人正直，服务意识强，爱学习，能吃苦薪资待遇：6000-9000元/月十四、上海隆崟智能科技有限公司企业地址：松江区申港路2888弄11号采购/2人任职要求：1、 35岁以下，大专及以上学历，采购等相关专业2、 诚信、正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感、良好的职业道德薪资待遇：5000-6000元/月出纳/1人任职要求：1、35岁以下，大专及以上学历，会计、财务等相关专业2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，高度的责任感，良好的职业道德3、熟练操作财务软件、OFFICE（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识薪资待遇：5000元/月销售经理/5人任职要求：1、全日制大专及以上学历，机电一体化、电子信息工程等理工科专业2、35岁以下，两年以上电子或机械产品销售经验者优先2、性格开朗、活泼，善于与人打交道，热爱销售，能吃苦，有团队精神，应变能力强3、具备良好的客户服务意识4、有责任心，有团队协作精神薪资待遇：8000-15000元/月十五、上海蚂蚁亲子旅游发展有限公司企业地址：松江区文诚路500弄1号3层L330A产品策划/2人任职要求：1、 本科动植物、园林艺术类专业，有相关自然教育一年工作经验者优先2、 熟练操作使用办公自动化软件3、 有出色的沟通能力、学习能力和团队协作能力，具有高度责任感和抗压能力，能独立处理复杂事务薪资待遇：7000-8000元/月销售经理/5人任职要求：1、一年以上旅行社或旅游景区相关销售经验2、旅游管理、市场营销、销售类专业，大专及以上学历，有旅游业相关经验以及有客户资源者优先3、热爱销售工作，思维敏捷，良好的口才和市场开拓经验4、较强的沟通、协调能力和团队协作能力，个人形象气质佳5、具有良好的职业道德，务实、能吃苦耐劳薪资待遇：7000-8000元/月客服专员/2人任职要求：1、年龄20-35之间，形象好、善交流、会表达2、普通话标准、有爱心、有耐心、有同理心3、1年以上相关工作经验（前台、销售、客服均可），在亲子行业有相关工作经验者优先考虑4、对客服工作充满激情，勇于开拓，具有良好的团队合作精神，能承受较大的工作压力5、具有良好的独立分析和解决问题的能力，具有良好的沟通技巧、敏锐的洞察能力薪资待遇：6000-7000元/月通讯员：松仁宝原标题：《最高月薪2万元，松江这15家企业“职”等你来→》阅读原文

施工合同补充协议书（精选15篇）　　在当下社会，需要使用协议的场合越来越多，协议对双方的事务履行起到积极作用。那么写协议真的很难吗？下面是小编帮大家整理的施工合同补充协议书，欢迎大家分享。　　施工合同补充协议书 1　　甲方：　　乙方：　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本施工合同补充协议。　　一、定义　　1、“ＢＴ”即“建设――移交”，在本合作意向中的意思，指乙方按本合作意向的约定参与项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人，乙方按约定收回投资。　　2、本工程（或本项目）：指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。　　3、建设期：指本项目的建设周期，从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。　　4、回购期：指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格完成备案之次日开始，按约定完成回购款支付之日止结束。　　二、投资模式　　1、采用“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的BT模式进行，乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施计划等进行投资建设，甲方按约定对建设工程进行回购。　　2、乙方为本工程“BT”模式的投资建设方，本工程所发生的所有与工程建设有关的`债权债务均由乙方承担。　　三、项目投资建设计划及工程节点工期　　由乙方根据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。　　节点工期安排：　　1、____年____月____日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。　　2、____年____月____日之前完成全部路基工程。　　3、____年____月____日之前完成全部路面工程，达到通车条件。　　4、____年____月____日之前完成全部路灯、交通设施等其他附属工程。　　如因为拆迁或其他甲方原因造成乙方不能按照节点工期完成施工任务，乙方经甲方批准后可根据实际延误天数顺延节点工期。　　四、履约保证金的缴纳和返还　　乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金____万元人民币。　　本工程工程量完成____％时甲方向乙方返还履约保证金的____％，本工程工程量完成____％时甲方向乙方返还履约保证金的____％，本工程工程量完成____％时甲方向乙方返还履约保证金的____％。履约保证金到乙方完成上述工程量时必须按约定返还，到期不能按约定返还的，按保证金款项每日____％标准支付滞纳金，并承担相关违约责任。　　五、项目费用核定及承担　　（一）税费承担：施工企业应缴纳的税费由乙方承担。　　（二）施工现场的三通一平中，由甲方解决用电事项，拌合站的临时用地由甲方负责租用，乙方按____-____元/亩，年的标准支付租金。　　（三）工程分阶段审计。工程竣工验收合格后，甲方在收到该项目完整齐备、真实准确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计（双方认可的特殊情况除外）。　　六、项目成本确定原则（预决算原则）　　1、建筑安装工程费计算依据：依据法律法规，按河南省市政工程预算定额20____版取费，价格调整方法按照主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。（材料价格以施工期间商丘市定期公布的《商丘市工程造价信息》为准）。　　2、项目建设期间，如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批，须经甲方同意，工程签证变更实行联合会签制度。乙方按规定程序报批，甲方按有关规定在7个工作日内组织相关部门研究并予以书面答复，逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度，如因甲方原因影响工程量进度，除工期顺延外，甲方应承担违约责任。　　3、建设项目结算价款文件由乙方编制，由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据，确定工程款最终价款。　　七、回购款支付及融资费用　　1、回购总价。　　甲方支付的回购总价＝工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。（该税费如在决算审定价内，不再计取；如不发生，则不记取。）　　2、回购时间。　　工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期，回购期限两年整。　　3、每期回购时间和比例　　第一次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起30日内；回购比例：占工程决算双方认可价的____％。　　第二次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起1年内；回购比例：占工程决算双方认可价的____％。支付金额＝工程决算双方认可价×55％+工程决算双方认可价×7.995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮____％）×1年。　　第三次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起2年内；回购比例：占工程决算双方认可价的____％。支付金额＝工程决算双方认可价×25％+工程决算双方认可价×25％×7.995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮____％）×2年。　　质保金为工程决算双方认可价的____％，从工程竣工验收合作之日起三年内无息支付。　　4、回购期利息　　回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮____％计取。　　5、甲方可提前付款，按实际回购期限支付利息。　　八、甲方权利与义务　　（一）甲方成立专门机构或指派专人联系本项目，根据项目建设要求，向乙方提供本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料（以清单为准）；基建设批手续由甲方协助办理，并对项目实行　　全程跟踪服务，为项目建设开辟绿色通道。　　（二）工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日，从完成移交之日起，该工程的相关风险（除质量责任外）由甲方承担。同时，该工程进入使用期，质保期内出现质量问题，乙方负责修复。　　（四）甲方负责做好项目施工区域或相邻单位及居民等外部环境的协调工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系，督促职能部门对乙方合理请求及时办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷，依法予以协调处理，确保良好投资环境，如因上述原因影响乙方工程进度，除工期顺延外，甲方承担违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误，建设期相应顺延。　　（五）甲方有权全面了解，监督项目投资资金、工程进度等实际情况，要求乙方按建设项目所规定的期限，按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。　　（六）乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题（不含设计、预决算）送审稿，甲方应在7个工作日内（双方认可的特殊情况除外）出具书面回复意见，逾期不答复视为认可。　　九、乙方权利与义务　　（一）乙方在甲方所在地组建项目部，该部的负责人必须由投资人的副总经理或以上职务人员担任并常驻项目部，受乙方委托管理本项目。　　（二）乙方须在甲方指定期限内（须有书面通知）完成项目建设前期准备工作。结合项目管理实际，制定管理大纲，建立健全各项规章制度。制定确保质量、安全、工期、投资控制的有关措施。　　甲方：　　乙方：　　日期：　　施工合同补充协议书 2　　发包方（甲方）：　　承包方（乙方）：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《 天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：　　一、甲乙双方于 年 月 日签订的.《 天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。　　甲方： 乙方：　　负责人：　　现场代表： 乙方代表：　　年 月 日 年 月 日　　施工合同补充协议书 3　　甲方：_________　　乙方：_________　　协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：_________，以下简称《装修合同》）中的未尽事宜，签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。　　一、施工人员准则：　　1．施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。　　2．乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备（如炊具、洁具及其他设施、设备）（水、电、施工人员自备炊具、洁具除外）。　　3．乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。　　4．乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。　　5．安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。　　6．有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款；如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。　　7．如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。　　8．乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。　　二、材料　　1、凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封（不需拆封的材料除外），必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5（《乙方提供装饰材料明细表》）中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符，乙方必须采取更换，补救措施。　　2、乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证（发票或者购物票据）、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料，甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，如果发现系假冒伪劣材料，乙方必须更换为合同中标定的产品，并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿；如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任，甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度，乙方可以向材料供应商追究相应的责任。　　3、由于乙方提供材料质量、规格等原因，造成工程质量出现问题时，乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补，如不能弥补，乙方须以其他方式补偿乙方，甲方可以依不同情况扣除支付工程款项；由于乙方提供材料质量，规格等原因，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。　　4、由乙方购买的材料，乙方承诺对其质量负责，并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下，因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失，乙方应负全部责任。　　5、对于乙方在《装修合同》中约定的材料，因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室，乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料，且必须经过甲方的签字同意。　　6、甲、乙方提供的材料进入标的居室后，乙方必须在适当的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的，乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。　　7、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，如果发现问题应及时向甲方提出，甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由，拒绝修理或赔偿。　　8、乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，乙方负责赔偿。　　9、《装修合同》附件中，所有的_________改为_________（_________厚），每张板（均为标准尺寸_________×_________）补交_________元的材料费，金额按实际工程量结算。　　三、施工　　1、乙方必须在工程交底日，即_________年_________月_________日，向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。　　2、进行施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进行培训。　　3、开始施工后，乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展　　4、情况，至少每三天到甲方标的居室检查工程情况，并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度，相关验收单必须齐全，作为甲方各项验收的参考之一。　　5、在进行施工时，乙方有义务向甲方说明施工方式，并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认，施工后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改，并赔偿由此而带来的损失。　　6、如果工程质量出现问题，甲方提出后，乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的`，依不同情况扣除支付工程款项。　　7、如施工人员违反《装修合同》和本补充协议，情况严重的，甲方有权提出更换工长或工人，乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。　　8、在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改。　　9、合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时，须提前与乙方联系并通知乙方，在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》，并确定变更金额及相关手续后，方能进行该项目的变更和施工。　　10、装修垃圾，乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中，乙方不再单收。　　11、在乙方进行电路施工时，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。　　12、瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。　　13、地砖采用勾缝剂勾缝，勾缝剂为_________牌_________型，由乙方提供且不再单独收费。　　14、涂刷标的居室内所有部位（包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台）的墙漆、顶漆时，需铲除原表面腻子的，乙方不再单独收费；刷与面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。　　15、所有墙漆用_________色，色号_________，所有顶漆用_________色，色号_________。　　16、在刷漆前，乙方应由甲方书面确认兑水比例，如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当，兑水超过_________％，甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷，有关一切费用均由乙方自行负责。　　17、所有门及门套采用的原子灰为_________牌。　　四、工程验收　　1、对于所有隐蔽工程，需甲方验收签字后，乙方施工人员才能进行后续施工。　　2、工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复。不能完全修复的，乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。　　3、甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测，由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告（包括甲醛，voc等）给甲方。如检测结果不合格，由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。　　五、付款　　1、物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元，若物业无罚款扣除则甲方全额返还；物业从押金中扣除的罚款，甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除，剩余的返还乙方，不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________％的工程尾款相互独立。　　2、物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时，乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。　　3、乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量，工程款项的结算应实际发生的工程长度（面积、体积）为准，而不是按工料使用量结算。按实际工程长度（面积、体积）发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格，以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。　　4、如支付中期款时工程量发生变化，变更项目经验收合格的在中期款中结算，其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商，则可适当顺延结款日期。　　5、甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用，相应款项在支付首期款时扣除。　　六、保修及其他　　1、乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护，时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应，在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，如甲方自行解决，则甲方支出的所有费用均由乙方支付。　　2、工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图，标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置，甲方签收后方进行竣工结算。　　3、未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关部门仲裁解决。　　4、本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份，甲乙双方各执一份， _________一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。　　甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________　　乙方代表（签字）：_________　　_________年____月____日_________年____月____　　施工合同补充协议书 4　　甲方：________　　乙方：________　　应甲方要求，在原甲方与乙方________年________月________日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：　　一、工程范围：________年________月________日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。　　二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。　　三、新增工程量：　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。　　五、付款方式：按原合同执行。　　六、其它：施工合同补充协议　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。　　甲方：________(盖章)乙方：________(盖章)　　法定代表人：________法定代表人：________　　签约日期：________年________月________日　　施工合同补充协议书 5　　甲方：________________　　乙方：________________　　为确保工程质量符合设计要求，如期完成本工程，经双方协商达成补充协议，具体条款如下。　　一、原设计为机械钻孔桩，现采用人工挖孔桩，乙方承诺如下：　　1.按设计要求达到桩体施工质量合格。　　2.确保安全施工，若因乙方安全措施不到位，因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。　　3.乙方确保施工工期，满足施工进度所需的人员，至少____人每天以上，工期____天。由____月____日计算工期，其它因天气影响施工的`因素，以现场签证为准。　　4.由机械钻孔桩改为人工挖孔桩，无论任何因素，不再增加额外签证费用。　　二、乙方确保按图纸，安全、文明施工。现场材料有序堆放，若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工，所发生的停工整改通知，在整改期间所用的工日不予在工期中扣除，若因甲方调协不到位，所造成的工期延误，由甲方签证给予顺延工期，窝工费按每人每天____元计取（不含管理人员）。　　三、工期延误，每天考核____元。　　四、合同范围外的增项内容，以现场甲方负责人签证为准，计算增加费用。　　五、原材料、砼，桩体等要求报验、报检的材料和项目，由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调，检测、检验费由乙方负责。　　甲方代表：____________　　乙方代表：____________　　________年____月____日　　施工合同补充协议书 6　　发包人（以下简称甲方）：　　法定代表人：　　承包人（以下简称乙方）：　　法定代表人：　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同以资共同遵守。　　一、工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　3、工程内容：　　4、承包方式：下列承包方式择一选择，双方商定第______种。　　（1）乙方包工、包料。　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料　　（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。　　5、工程期限：　　总_____日历天，开工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料进场日第二天起计算）。　　6、合同总价款：　　7、价款支付方式：　　二、甲方工作　　1、开工前______天，为乙方入场施工创造条件；　　2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用　　3、负责提供施工所需的水源、电源；　　4、负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系；　　5、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；　　6、施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作；　　7、参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。　　8、按时、按质、按量提供施工所用的自购材料，根据装修要求提供图纸、图套；　　9、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；　　10、按期支付工程款，不得无故拖延。　　三、乙方工作　　1、施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；　　2、严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录；　　3、保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；做到安全生产，文明施工；　　4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；　　5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；　　6、工程竣工时，积极配合甲方完成工程验收。　　四、工程变更，装修方案如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期。　　五、材料的提供　　1、由甲方提供的材料、设备，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。　　2、由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。　　六、工期延误处理　　1、以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：　　（1）不能提供水、电；　　（2）不能按期提供自购材料、设备；　　（3）不能按期支付工程款影响正常施工的；　　（4）因甲方原因变更设计、增加施工项目；　　（5）同意工期顺延的其他情况。　　（6）因甲方责任造成工期延误的其他情况。　　2、对以下原因造成工期延误，工期不顺延：　　（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延；　　（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　（3）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。　　3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。　　七、关于设计和施工及验收的约定　　1、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工（安装）。　　2、施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后______天内做出签字答复或协商解决。　　3、隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为_____天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的`自行验收结果，甲方应予以承认。　　4、工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。　　八、质量保修　　（1）工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单；（保修期为_____年）　　（2）在正常使用条件下，装饰装修工程的最低保修期限为_____年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为______年。保修期自装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。　　九、违约责任　　甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。　　十、合同争议的解决方式　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商不成也可调解；调解不成的，可依法向合同签订地、合同履行地人民法院提起诉讼。　　十一、附则　　1、本合同签订后工程不得转包。　　2、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。　　3、本合同一式_____份，双方各执_____份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，保修期后自行终止。　　十二、本协议未尽事宜双方协商解决　　甲方（签章）：　　住址：　　法定代表人：　　委托代表（签字）：　　合同签订地：　　_______年____月____日　　乙方（签章）：　　住址：　　法定代表人：　　委托代表（签字）：　　合同签订地：　　_______年____月____日　　施工合同补充协议书 7　　发包方：_______________(以下简称甲方)　　承包方：_______________(以下简称乙方)　　现经双方协商达成以下合同条款。　　一、工程概况：　　1.工程名称：____________________　　2.工程地址：____________________　　3.工程结构：____________________　　4.建筑面积、层数：______________　　二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。　　1、钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。　　2、模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚______元。　　3、混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。　　4、砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。　　5、架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。　　6、文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。　　三、承包形式：劳务施工承包。　　1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。　　2.乙方在本工程必须配备专业管理人员；总负责一人；技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员，并负责放线、抄平等业务，甲方负责检验。　　四、承包价格：　　1.按建筑面积______元／平方米。　　2.建筑面积计算方法见8.1.2条。　　五、质量标准：　　按照国家建筑工程验收规范验收，主体结构质量必须达到合格标准。　　六、工期：　　自____年____月____日至____年____月____日主体封顶。总日历工期______天。乙方按总合同工期编制形象进度计划，报甲方审批。严格按审批后的形象进度计划执行，每超过一天罚______元。　　七、施工安全：　　7.1甲方负责施工现场安全的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育，宣传正确使用“三宝”，完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查，对违反安全制度的作业人员，甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。　　7.2乙方负责职工的安全管理，进行安全培训，做好班前安全技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽，对于高空作业，必须严加规范，系好安全带，作业前首先检查脚手板是否安全，是否牢固，用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。若被发现以上各项达不到要求的，每项每次罚款______元，并要求乙方应及时排除，直至消除安全隐患，符合安全操作规范后方可施工。　　7.3乙方人员在施工操作中，不按安全规范施工，违章作业所造成的一切安全、质量事故，乙方负责解决并承担一切费用及后续责任，引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行。　　7.4若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律，除接受国家司法机关处罚外，还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。　　八、结算、付款：　　8.1结算：___________________　　8.1.1综合单价：_____元/平方米　　8.1.2工程变更，只要不发生建筑面积的增减，无论结构构件的难易与数量变化与否，单价和结算面积不变；若变更引起乙方返工，甲方应增加相应的费用。　　8.1.3乙方必须保证足额支付民工工资，因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。　　8.2付款：　　8.2.1三层主体封顶付已完成工程量（经监理审批后的工程量）的______%，中途可借零花钱（费用在下次支付劳务费时扣回），主体封顶付已完成工程量的______%，砌体工程完工付至已完成工程量的______%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的____%。　　8.2.2余款在主体结构验收合格后______个月内付清。　　8.2.3付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。　　九、其他约定：　　9.1甲方责任、权利：　　9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作；联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。　　9.1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划，确保生产均衡和连续性。　　9.1.3负责给乙方提供施工技术资料，图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份　　9.1.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。　　9.1.5负责施工中的总质量、安全技术交底，对乙方的施工进行监督、检查和验收。　　9.1.6负责建立健全施工现场安全、管理制度，对乙方的施工人员进行必要的`进场安全教育　　9.1.7负责向乙方提供办公室、库房各一间。　　9.2乙方责任、权利：　　9.2.1乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查，负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证，进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。　　9.2.2向甲方缴纳违约质保金______万元，主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。　　9.2.3负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报；材料使用前五日提供用材计划。　　9.2.4负责对所属作业人员进行安全教育培训，严格按现行安全施工规范作业；负责安全设施的检查报验，严禁使用不合格安全材料。　　9.2.5严禁转包工程。　　9.2.6每道工序完工后，乙方首先自检，合格后报甲方验收，必须达到合格工程标准，若甲方发现一处不合格，罚乙方______元。　　9.2.7乙方要爱惜财物，做到工完场清，若发现随意损坏、乱丢材料的，一个扣件罚款______元、一个卡具罚款______元，不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款______元。　　9.2.8本合同是以合格工程标准签订的，若单位工程质量达不到合格标准，是乙方原因造成，甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮______%扣取乙方的违约金，若完成达到合同标准，甲方可适当给予奖励。　　9.2.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工，不能出现打架、偷盗等不文明行为，若发生一次罚乙方______元。　　9.2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到______%。允许偏差项目合格率必须达到______%。若验收达不到______%，乙方必须及时返工达到要求，返工的所有费用由乙方承担。　　十、补充条款：　　10.1未尽事宜由双方协商解决，协商不成的提请当地法院裁决。　　10.2本合同签字后即为生效，若一方违约，则支付给对方____万元违约金。　　十一、合同份数：　　本合同一式四份，正本二份（甲、乙双方各执一份）、副本四份（甲、乙双方各执一份），正副本具有相同法律效力，经双方签字（盖章）后生效，全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。　　甲方代表签字：___________乙方代表签字：___________　　盖章：___________________盖章：___________________　　_______年______月______日_______年______月______日　　施工合同补充协议书 8　　发包方（以下简称甲方）：　　住址：　　承包方（以下简称乙方）：　　住址：　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。　　一、工程概况　　1、工程名称：__________________________　　2、工程地点：__________________________　　3、承包范围：　　4、承包内容：　　5、工程造价：　　6、支付方式：　　7、工程质量：　　二、施工准备　　1、甲方：　　（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。　　（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。　　（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料　　2、乙方：　　（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；　　三、工程期限　　1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收　　2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。　　四、工期顺延　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；　　2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的'工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；　　4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。　　五、双方职责　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；　　2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；　　4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。　　六、施工与设计变更　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。　　3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。　　4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。　　七、工程验收　　1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。　　2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。　　3、工程竣工验收后，甲方方可使用。　　4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。　　八、违约责任　　乙方的责任：　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。　　甲方的责任：　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。　　4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。　　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。　　九、纠纷解决办法　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第___项方式解决：　　1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；　　2、向工程所在地人民法院起诉。　　十、附则　　1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。　　3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议。　　甲方（签章）：　　代表人：　　授权代表（签字）：　　联系电话：　　_______年____月____日　　乙方（签章）：　　代表人：　　授权代表（签字）：　　联系电话：　　_______年____月____日　　施工合同补充协议书 9　　发包方（甲方）：　　承包方（乙方）：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《 天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：　　一、甲乙双方于 年 月 日签订的.《 天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。　　甲方： 乙方：　　负责人：　　现场代表： 乙方代表：　　年 月 日 年 月 日　　施工合同补充协议书 10　　甲方：______________　　乙方：______________　　乙方_______________电力工程有限公司为__________高速公路隧道管理所被盗电缆修复工程招标的中标单位，工程开工后，乙方发现实际被盗电缆的型号、数量与招标文件及合同不符，乙方根据实际工程量向甲方提出工程变更申请，经甲、乙双方实地勘察确认后，工程总造价由合同价________元变更为________元（实际工程量见工程变更确认单），特签订此协议。　　甲方：_________________　　乙方：______________　　法定代表或法定代表或委托代理人：_________________　　（签字）委托代理人：_________________（签字）　　日期：________年____月____日　　日期：________年____月____日　　施工合同补充协议书 11　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。　　一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。　　二、承包内容：　　1、改移水管　　2、水沟　　3、硬路肩　　4、临时网片的拆除　　三、承包数量：　　四、承包总价：____元。(大写：____元整)　　五、支付方式：执行原合同条款。　　本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________　　_________年____月____日 _________年____月____日　　施工合同补充协议书 12　　甲方：________公司　　乙方：________公司　　双方本着平等自愿、互惠互利的原则，以合同法和国家有关规定为依据，经过反复协商，对甲方开发的________小区工程承建问题，达成一致意见，现签署施工协议书。　　一、________家园小区位于________________，占地面积________m，小区建筑物总面积________m，总投入施工资金约____万元，小区内的全部建筑工程，包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。　　二、根据建筑项目的不同特点，采取了一次包干，预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。　　三、甲方在施工前，提供准确的地面、地下、地质等资料，提供全部施工图纸及相关的手续文件。　　四、在施工过程中，甲方设工地代表，及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。　　五、乙方在施工中，必须做到按图施工，遵守各项操作规程，遵守国家和地方的'法律法规。　　六、乙方必须保证全部施工项目都达到合格，加强管理，确保施工全过程的安全生产。　　七、乙方必须保证工期，按甲方要求及时竣工（由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外）。　　八、工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算（附表中有项目、面积、单价和金额），表中没列的项目，可根据实际情况另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。　　九、工程款支付：甲方可根据实际情况，用现金和施工材料支付给乙方，顶工程款。　　十、协议未尽事宜，双方协商解决，本协议签字生效，双方共同遵守。　　甲方：________　　代表：________　　乙方：________　　代表：________　　________年________月________日　　施工合同补充协议书 13　　甲方：　　乙方：　　应甲方要求，在原甲方与乙方________年________月________日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：　　一、工程范围：________年________月________日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。　　二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。　　三、新增工程量：　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。　　五、付款方式：按原合同执行。　　六、其它：施工合同补充协议　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。　　甲方：（盖章）　　法定代表人：　　乙方：（盖章）　　法定代表人：　　签约日期：　　施工合同补充协议书 14　　甲方：_________________(以下简称甲方)　　乙方：_________________(以下简称乙方)　　一、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于______年______月______日签订的.《合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。　　二、鉴于：　　甲方和乙方于______年______月______日共同签署了《合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《原协议》中未尽事项特订立以下补充协议。　　合同内容补充部分：　　1、_________________　　2、_________________　　3、其它事项说明。　　三、本协议生效后，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与《原协议》具有同等的法律效力。　　四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。　　五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。　　本协议一式_____份，甲方执_____份，乙方_____份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________　　___________年________月_____日___________年________月_________日　　施工合同补充协议书 15　　甲方：______________　　乙方：______________　　乙方为__________高速公路隧道管理所被盗电缆修复工程招标的中标单位，工程开工后，乙方发现实际被盗电缆的型号、数量与招标文件及合同不符，乙方根据实际工程量向甲方提出工程变更申请，经甲、乙双方实地勘察确认后，工程总造价由合同价________元变更为________元（实际工程量见工程变更确认单），特签订此协议。　　甲方：_________________　　乙方：______________　　法定代表或法定代表或委托代理人：_________________（签字）　　委托代理人：_________________（签字）　　日期：________年____月____日　　日期：________年____月____日【施工合同补充协议书】相关文章：施工合同补充热门协议书02-09施工合同补充协议书12-02施工补充协议书12-15补充施工合同02-06施工补充合同04-01施工合同补充协议书10篇12-02施工合同补充协议书(10篇)12-02工程施工合同补充协议书02-05施工合同补充条款02-07