一级建造师/监理工程师
简历名称 一级建造师/监理工程师 更新日期
& | 本科 | 乌鲁木齐市
编&&&&号：N236251
性&&&&别：男
出生日期：
婚姻状况：已婚
国&&&&籍：中国
民&&&&族：汉族
身&&&&高：170CM
政治面貌：党员
教育程度：本科
毕业时间：2007年1月
户&&&&籍：乌鲁木齐市新市区
现居住地：乌鲁木齐市
期望工作性质：全职
期望工作地区：乌鲁木齐市,伊犁,昌吉,克拉玛依市,巴音郭楞
期望从事行业：房地产开发,建筑/建材/工程,酒店/旅游,商场/百货/专卖店/超市
期望从事职业：工程监理,建筑工程管理/项目经理,房地产开发/策划经理,建筑工程验收
期望薪水： 可面议
期望岗位名称：工程监理,建筑工程管理/项目经理,房地产开发/策划经理,建筑工程验收 (到岗：1～3个月)
其他要求：根据企业规定，社保、交通费、通讯费、工作餐、年休假等
自我评价/职业目标
自我评价：15年的建筑工程技术与工程项目管理经验，9年房地产工程管理经验。长期在工程管理岗位上，工程管理经验丰富，持有一级建造师(建筑工程)、二级市政建造师、监理工程师、工程师职称证书。
职业目标：工程副总、工程总监、总工、工程项目经理等中、高层岗位。
学校名称：成都有色地质职工大学 ( 1995年9月 - 1998年7月 ) 专业名称：工业与民用建筑学历：大专所在地：成都证 书：毕业证学校名称：昆明理工大学 ( 2004年4月 - 2007年1月 ) 专业名称：建筑学学历：本科所在地：证 书：毕业证1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销新疆文华建筑装饰有限责任公司诉新疆文华房地产开发有限公司、伊犁哈萨克自治州友谊医院建设工程施工合同纠纷一案民事判决书关联公司：关联律所：相关法条：原告：，住所地乌鲁木齐市。法定代表人：任子文，该公司总经理。委托代理人：张长林，男，日出生，汉族，职员，住新疆伊宁市。委托代理人：刘静，律师。被告：，住所地乌鲁木齐市。法定代表人：樊英嘉，该公司董事长。被告委托代理人：何新苗，男，日出生，汉族，职员，住乌鲁木齐市。被告：伊犁哈萨克自治州友谊医院，住所地伊宁市。法定代表人：许洪元，该医院院长。委托代理人：盛勇，律师。委托代理人：孙峰，律师。原告（以下简称文华建筑公司）与被告（以下简称文华房地产公司）、伊犁哈萨克自治州友谊医院（以下简称友谊医院）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，于日、日公开开庭进行了审理，原告文华建筑公司的委托代理人刘静、被告文华房地产公司的委托代理人何新苗、被告友谊医院的委托代理人盛勇、孙峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告文华建筑公司诉称，日，被告签订的《项目代建协议书》约定，在友谊医院的土地上建设“伊犁州友谊医院二分院服务综合楼”项目，该项目由文华房地产公司出资并组织有建筑资质的企业来施工，该协议书对工程造价、工期、工程内容、工程结算等均作了约定。经过招投标程序，日，原告与被告文华房地产公司签订了《建设工程施工合同》，约定由原告承建“伊犁州友谊医院二分院服务综合楼”，合同暂定价500万元，合同履行中，原告依据合同履行施工义务，但是被告文华房地产公司并没有按照《建设工程施工合同》的约定支付工程预付款和进度款，另2004年6月由于工程监理方发出《停工通知》，原告便停工，停工后原告先后多次书面、口头催促被告文华房地产公司要求给付工程款，之后原告与被告文华房地产公司先后多次达成《补充协议》，约定因被告文华房地产公司的原因造成原告的停工损失由被告文华房地产公司承担。上述事实有相关核算停工待料设备损失的清单和人工工资损失清单证实。原告认为，由于被告文华房地产公司的违约行为致使原告产生了上述停工待料期间设备损失和人工损失，理应由被告文华房地产公司承担，文华房地产公司与友谊医院之间仅是委托代建合同关系，并且原告与二被告就“伊犁州友谊医院二分院服务综合楼”项目中主张支付工程欠款一案有生效的裁判文书新疆高级人民法院（2013）新民一终字第92号民事判决书和乌鲁木齐市中级人民法院（2011）乌中民四初字第75号民事判决书，生效的判决书中认定友谊医院对该项目受托建设方文华房地产公司欠原告的全部工程款负有连带清偿责任，此生效判决现已经全部执行完毕。上述生效的判决书证实被告友谊医院才是该建设项目的业主方，且已经实际介入。故请求判决被告新疆文华房地产开发有限公司赔偿损失1665528元；请求判决被告伊犁哈萨克自治州友谊医院对新疆文华房地产开发有限公司的以上债务承担连带清偿责任；本案的诉讼费由被告承担。被告文华房地产公司辩称，对原告的诉讼请求没意见，认可原告的诉讼请求。被告友谊医院辩称，原告要求友谊医院承担连带责任无事实及法律依据。根据法律规定承担连带责任应该有法律规定或者合同约定。友谊医院对停工没有过错不应承担责任。被告文华房地产公司不落实建设资金是导致停工的原因，涉案项目是被告文华房地产公司全额出资，被告文华房地产公司在涉案工程是唯一向原告承担付款责任的主体，作为友谊医院与原告之间的中间方，被告文华房地产公司不出资导致停工，被告文华房地产公司应承担全部责任。被告文华房地产公司与原告签订建设工程合同，被告文华房地产公司是发包方，按照法律规定，因为被告文华房地产公司的原因造成停工，责任在被告文华房地产公司，被告友谊医院作为业主不是承担责任的主体。在项目交付前的损失不应由被告友谊医院承担。工程交付后被告友谊医院三年内分期偿还工程款及利息，在交付之间的责任应该由被告文华房地产公司承担。本案中选择主体应该适用合同法402条，原告选定被告文华房地产公司作为主体，不应该再选择被告友谊医院作为主体。原告在合理期限内应该解决纠纷，原告没有采取措施防止损失扩大，从2004年停工起已经10年，损失恶意扩大。原告请求停工损失超过了诉讼时效，其诉讼请求应当驳回。对原告陈述与被告文华房地产公司多次达成补充协议，被告友谊医院不知情，从未向被告友谊医院告知。原告不能向二被告同时主张权利，委托合同情况下，只能选择一个被告主张权利。现原告的主张明显违反法律规定，如果允许，应属程序违法。原告违反合同约定擅自停工，责任应该由原告自己承担。监理工程师无权要求原告停工，按照合同约定，应由监理工程师书面通知。原告的证据上只有监理单位公章，无工程师签字。假设有损失，原告没有防止损失扩大，属恶意扩大损失，应就扩大的损失自行承担责任。按照合同约定，原告在56天已过，工程款仍未支付，原告一直放任不管，超出56天的损失，原告无权要求赔偿。原告即使有损失，也应由被告文华房地产公司承担赔偿责任。原告10年中一直未向被告友谊医院主张损失，原告一直在向被告文华房地产公司主张损失。本案中原告不能向被告友谊医院直接主张损失，应由被告文华房地产公司承担责任。原告主张是由于被告文华房地产公司没有按期付款，被告友谊医院变更图纸导致停工，只有被告文华房地产公司才有付款义务，停工责任应该由被告文华房地产公司独自承担，被告友谊医院从未变更过图纸，原告所举的监理方停工通知未经过被告友谊医院的确认，该通知明显违反合同约定，不具备停工的效力。有停工损失，被告友谊医院不应承担损失，应由被告文华房地产公司承担责任。二被告不应承担连带责任。本案中不存在法定的承担连带责任的情形，被告友谊医院也从未承诺过，不应承担连带责任。原告与被告文华房地产公司属于关联单位，被告文华房地产公司所作出的有利于原告的行为，不应作为定案证据。原告的诉求不符合法律规定，也违反了合同约定，综上，原告的诉求无事实及法律依据，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。经审理查明，日，被告友谊医院与被告文华房地产公司签订《项目代建合作协议书》，协议书约定由文华房地产公司以代建合作开发形式建设位于伊宁市阿衣东街201号的伊犁州友谊医院二分院社区卫生服务楼；友谊医院出土地，并提供相关资料协助文华房地产公司办理工程前期规划、施工等全部前期手续，文华房地产公司全额投资，并组织有建筑资质的施工队伍进行施工，项目竣工后交友谊医院，所有权归友谊医院所有，工程完工后，根据建行审定的决算总价款分三年等额还款；开工日期为2003年8月开工，日竣工。日，被告文华房地产公司向伊犁州建设局递交申请报告，内容如下：“我公司是一家经自治区工商局批准注册登记的房地产开发企业，具有房地产开发经营资质。为投身于西部开发，发展伊犁州医疗卫生事业，二00三年七月二十二日，我公司与伊犁州友谊医院签订了《伊犁州友谊医院二分院》项目代建协议书。该项目由我公司全额出资代建，建成后交付友谊医院使用，友谊医院分三年给我公司还款。我公司有自己的施工队伍：新疆文华建筑装饰公司。该公司具有三级房屋建筑资质，有着雄厚的技术力量、机械设备和丰富的施工经验，完全有能力负责承建友谊医院二分院工程项目。新疆文华房地产开发公司和新疆文华建筑装饰公司为同一法人，法人代表为何庆利。鉴于本工程项目要求工期紧、任务重，急需立即开工，加之工程为自筹资金的自建项目，请贵局给予办理施工手续，并批准建设方直接发包免于招投标为感！”。日，被告文华房地产公司通过招投标方式，以发包人身份与中标方即原告文华建筑公司签订《建设工程施工合同》，将“伊犁州友谊医院二分院社区卫生服务楼”工程发包给文华建筑公司，双方约定工期自日至日，合同暂定价款为500万元；关于工期延误，因文华房地产公司原因资金不到位，所造成的由文华房地产公司承担并承担相应的经济损失以现场材料、设备、人工的实际损失进行计算，损失计算赔偿方法以伊犁地区98定额为计算依据，并执行定额年度调整指数。该合同签订后，原告文华建筑公司进场施工。施工期间，日，伊犁州振伊工程建设监理有限公司向原告文华建筑公司出具内容为“经伊犁州友谊医院二分院现场通知，因施工图有重大更改，现通知暂停施工”的《停工通知》。日，原告文华建筑公司向被告文华房地产公司送达《催款通知》，希望解决工程款问题和协商办理工程延期竣工手续。日，原告文华建筑公司与被告文华房地产公司达成《补充协议》，约定将前述《建设工程施工合同》约定的竣工日期顺延变更为日，并约定若文华房地产公司不能按期支付该工程的备料款和进度款，竣工日期自动顺延。日，双方再次达成《补充协议》，约定竣工日期顺延变更为日。在此停工期间，被告友谊医院于日向伊犁州建筑工程质量监督站出函称：“我院二分院社区综合服务楼，经州发改委批准立项，总建筑面积5000平方米，计划投资500万元，于2003年5月开工建设，该项目由新疆文华建筑公司承建。由于资金的原因，该项目于2004年停工至今。鉴于近期我院就医患者呈快速增长趋势，我院拟将该项目按原图予以续建。为确切评估该项目已完工程的质量状况，我院于2008年7月、8月分两次邀请质监、设计、监理和施工单位对该项目已完工工程予以质量评定。现特请贵站出具质量评定结论，以利我院下一步续建工作的开展。”伊犁州建筑工程质量监督站对该函回复要求：“如该工程重新确定复工，请业主按照现行规定办理开工手续”。日，原告文华建筑公司与被告文华房地产公司第三次达成《补充协议》，约定竣工日期顺延变更为日，并约定由于文华房地产公司原因造成停工给文华建筑公司造成损失，由双方到现场以现场人材机实际损失为依据，以2004伊犁地区定额单价标准为计算依据，按实际计算损失，双方盖章认可确定，损失费用到双方结算时一并支付。日，原告文华建筑公司就已完工工程向被告文华房地产公司和友谊医院出具结算书，报送已完工工程造价为元。被告文华房地产公司未向原告文华建筑公司支付工程款。日，原告文华建筑公司与被告文华房地产公司第四次达成《补充协议》，约定竣工日期顺延变更为日，并约定双方共同努力找州党委、州政府、卫生局和友谊医院争取尽快解决该工程的建设资金，使该项目得到早日解决，以免给双方造成更大损失。日，被告文华房地产公司向原告文华建筑公司出具承诺书，承诺根据双方2003年签订的施工合同和日签订的补充协议中约定的交工日期还不能恢复施工，将同意现场施工机械、材料及看工地的费用按双方签订的施工合同所定的违约责任进行赔偿。同日，原告文华建筑公司和被告文华房地产公司对伊犁州友谊医院伊犁河路二分院工程停工待料设备材料损失计算清单签章确认，该清单涉及设备为塔吊、龙门吊、铁筋调直机、切断机、搅拌机、钢管、扣件，金额合计为元。日，原告文华建筑公司和被告文华房地产公司对伊犁州友谊医院二附院工程停工看守工地人员工资计算清单签章确认，金额合计为177600元。日，原告文华建筑公司起诉至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院，要求解除与文华房地产公司、友谊医院之间的建设工程施工合同，并要求文华房地产公司支付工程款及工程款利息及要求友谊医院对文华房地产公司的债务承担连带清偿责任等。在该案日、8月8日庭审审理中，被告文华房地产公司对解除与原告文华建筑公司签订的建设工程施工合同不持异议。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于日作出（2011）乌中民四初字第75号民事判决，判决解除原告文华建筑公司与被告文华房地产公司签订的《建设工程施工合同》，并支持了原告文华建筑公司的其他诉讼请求。被告友谊医院不服该判决提出上诉，新疆维吾尔自治区高级人民法院于日作出（2013）新民一终字第92号民事判决，判决驳回上诉，维持原判，但该院认为由被告友谊医院承担连带清偿责任欠妥，应由被告友谊医院与文华房地产公司共同承担给付义务。该判决已强制执行完毕，相应执行案款已由被告友谊医院支付。日，原告文华建筑公司诉至本院，要求被告文华房地产公司赔偿损失元（包括设备损失和人工损失），由被告友谊医院承担连带责任。本案审理过程中，经被告友谊医院申请，本院依法委托新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院摇珠确定鉴定机构对涉案工程项目停工损失进行鉴定，鉴定机构根据现场勘查情况及原告文华建筑公司与被告文华房地产公司签字确认的清单作出鉴定结果为人工费249600元（日至日）、现场设备材料损失费1415928元（日至日），合计1665528元。在鉴定过程中，原告文华建筑公司垫付鉴定费16324元。原告文华建筑公司已于日撤离工地现场。上述查明事实有《项目代建合作协议书》、申请报告、《建设工程施工合同》、补充协议、（2013）新民一终字第92号民事判决书、鉴定报告书、当事人陈述和庭审笔录为证。本院认为，一、关于原告文华建筑公司停工损失数额的认定问题。原告文华建筑公司于日就已完工工程向被告文华房地产公司和友谊医院出具的结算书，报送已完工工程造价为元，此前发生的所有费用应当包含在该造价内，故本院对原告文华建筑公司主张的日以前的停工损失不予认定。被告友谊医院于日就涉案工程续建事宜向伊犁州建筑工程质量监督站出函，证明在该时间点涉案工程仍有可能复工续建，故此后原告文华建筑公司提交结算书后等待复工过程中至原告文华建筑公司与被告文华房地产公司同意解除建设工程施工合同期间发生的停工损失应予认定。在（2011）乌中民四初字第75号案件审理中，针对原告文华建筑公司要求解除合同，被告文华房地产公司不持异议，故原告文华建筑公司应当及时采取必要措施避免扩大损失，在该案日庭审之后，扩大损失应由原告文华建筑公司自行承担责任。但鉴于被告文华房地产公司在本案中对原告文华建筑公司要求其赔偿损失1665528元的诉讼请求认可，故本院遵从其愿，对原告文华建筑公司要求被告文华房地产公司赔偿损失1665528元的诉讼请求予以支持。二、关于被告友谊医院是否对被告文华房地产公司的上述债务承担连带清偿责任的问题。本案不存在法定的应当由二被告承担连带责任的情形，当事人之间亦无关于二被告承担连带责任的约定，故被告友谊医院对被告文华房地产公司的债务不应当承担连带清偿责任。但根据本案查明的事实，被告友谊医院作为涉案工程项目的所有人，在涉案工程建设资金落实不下来、被告文华房地产公司未予继续垫资情况下，未及时解决与被告文华房地产公司项目代建合作过程中出现的问题，亦未积极采取措施避免工程项目长期搁置，被告友谊医院对涉案工程项目长期不能复工续建亦有责任。涉案工程项目涉及到社会公共利益，若非涉案各方当事人长期放任的态度，涉案工程最终亦不会成为俗称的“烂尾楼”工程。故被告友谊医院对涉案工程长期停工应当承担相应责任。本院认为对原告文华建筑公司2008年9月提交已完工程结算书后等待复工至原告文华建筑公司与被告文华房地产公司同意解除建设工程施工合同期间发生的停工损失，由被告友谊医院与被告文华房地产公司共同承担给付责任为宜【计算公式：从原告提交已完工程结算书次日即日计算至（2011）乌中民四初字第75号案件庭审之日日，人工费损失：2400元／月×41.5个月=99600元，现场设备材料损失：日至日（扣除11月15日至次年3月15日）合计总天数799天，塔吊450元×799天＋搅拌机40元×799天＋钢管.02×799天＋扣件×799天=442059元，两项合计541659元】。因此，本院对被告友谊医院在541659元范围内对被告文华房地产公司赔偿原告文华建筑公司损失承担共同给付责任予以支持。三、关于原告文华建筑公司的诉求是否超过诉讼时效的问题。涉案工程停工损害在原告文华建筑公司2011年8月起诉解除建设工程施工合同至被告文华房地产公司日参加庭审同意解除合同期间一直在持续发生，故本案原告文华建筑公司于日起诉本案未超过诉讼时效。被告友谊医院关于诉讼时效已超过的辩称不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十九条之规定，判决如下一、被告新疆文华房地产开发有限公司赔偿原告新疆文华建筑装饰有限责任公司损失1665528元二、被告伊犁哈萨克自治州友谊医院在541659元范围内对被告新疆文华房地产开发有限公司赔偿原告新疆文华建筑装饰有限责任公司损失承担共同给付责任三、驳回原告新疆文华建筑装饰有限责任公司要求被告伊犁哈萨克自治州友谊医院对新疆文华房地产开发有限公司的以上债务承担连带清偿责任的诉讼请求。上述被告新疆文华房地产开发有限公司、伊犁哈萨克自治州友谊医院应付原告新疆文华建筑装饰有限责任公司款项，于本判决生效之日起十日内给付，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的1665528元，实际给付1665528元，占诉讼标的的100%。案件受理费19789.75元（原告已预交），鉴定费16324元（原告已预交），由被告新疆文华房地产开发有限公司、伊犁哈萨克自治州友谊医院负担。邮寄费160元（原告已预交），由被告伊犁哈萨克自治州友谊医院负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本和预交二审案件受理费，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（上诉期限届满后七日内，未预交二审案件受理费，按自动撤回上诉处理）。（此页无正文）审　判　长　　朱　丽人民陪审员　　高兰珍人民陪审员　　陈双设二〇一五年三月二十日书　记　员　　曲毅捷置顶反馈APP微信天眼查公众账号下载天眼查APP电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 : 周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 : 官方论坛 :&官方微信 : 官方QQ群 : 全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局固定电话：400-871-6266版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：【伊犁建筑业黄页】_顺企网
伊犁建筑业黄页
主营产品： 房屋建筑工程施工（具体以资质证书为准）；建筑设备的经销和租赁。地址： 新疆伊犁州特克斯县阿扎提街二环内242区成立时间：
主营产品： 工业与民用建筑，水利工程施工，建筑装修，装饰工程，铁件加工，装卸施工，设备安装施工。地址： 新疆伊犁州农四师六十九团场注册资本：2370万（万元）成立时间：
主营产品： 打字复印；公路人才信息，资源调查，公路养护咨询，图片图文制作，农村公路监督，地理信息遥感研究与应用，...地址： 新疆伊犁州伊宁市天山后街二巷4号注册资本：300万（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑、设备安装、公路工程施工、电路架设、工程吊装、市政建设、小型水利、大型土石方开挖的机械施工及...地址： 新疆伊犁州察布查尔县布哈街注册资本：700（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑、建筑装饰（三级）、公路桥梁工程、水利水电施工（见资质）、塑钢门窗铝合金制作加工及安装销售、...地址： 新疆伊犁州伊宁市斯大林街112号伊犁州图书馆注册资本：1209（万元）成立时间：
主营产品： 公路工程咨询、遥感应用研究、资源调查、软件开发、商务信息咨询、地理信息开发运用，房屋租赁，汽车租赁，...地址： 新疆伊犁州伊宁市新市委片区新二路以东、支三路以南注册资本：400万（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包叁级（以公司取得资质证书为准）建筑设备的经销和租...地址： 新疆伊犁州新源县幸福路013号成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工：１４层以下单跨度２４米及以下的房屋建筑工程，高度７０米及以下的构筑物，建筑面积６万...地址： 新疆伊犁州伊宁市斯大林街三巷二号注册资本：2000万（万元）成立时间：
主营产品： 土石方工程，农田水利工程，吊装工程，装卸运输工程，水利建筑基础处理工程，河湖整治工程，堤防工程，水利...地址： 伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县成立时间：
主营产品： 建筑施工、安装、市政建设、道路桥函、装饰装璜、水利水电。＊＊＊地址： 新疆伊犁州伊宁市解放西路243号华厦商业综合楼4成立时间：
主营产品： 水利土石方工程，河湖整治工程，堤防工程，水工大坝工程，公路路基工程。地址： 庙拜街六号注册资本：720（万元）成立时间：
主营产品： 水利水电建筑安装、房屋建筑、水泥制品生产销售、烧结粘土砖、路沿石、水磨石板制造、建筑材料销售、吊装运...地址： 新疆伊犁州尼勒克县城解放路注册资本：4018万（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑、建筑施工、建筑装饰工程。地址： 奎屯市博乐街1-D区云岫里注册资本：50（万元）成立时间：
主营产品： 内部防洪防讯物资供应地址： 阿克苏西路６号成立时间：
主营产品： 建安工程作业承包：主要项目砼及钢筋砼，砌筑，抹灰装饰钢筋加工，钢结构焊接，模板，水暖电卫安装。预制构...地址： 新疆伊犁州伊宁县城西注册资本：35（万元）成立时间：
主营产品： 建筑安装工程的承包与施工,建筑安装工程材料的生产、销售；建筑设备的销售与租赁；土石方工程施工；市政工...地址： 新疆伊犁州伊宁市英阿亚提街147号B座三层注册资本：4000万（万元）成立时间：
主营产品： 承接建筑工程、市政工程、劳务分包、（以上范围凭资质从事经营）.地址： 伊宁市合作区北京路1号成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工（具体以资质证书为准）。＊＊地址： 新疆伊犁州伊宁市解放西路305号成立时间：
主营产品： 工业与民用建筑施工，装饰装修，水利工程施工，建筑材料，制作加工小型钢门窗地址： 新疆伊犁州伊宁市斯大林街五巷38号注册资本：2212.14万（万元）成立时间：
主营产品： 许可经营项目：无。 一般经营项目：房屋建筑；建筑装饰(三级)；塑钢门窗铝合金制作加工及安装销售；预制...地址： 伊宁市英阿亚提街北路成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工，建筑设备的经销和租赁，房屋租赁地址： 新疆伊犁州伊宁市伊犁河路怡安家园1号商铺注册资本：2518.99万（万元）成立时间：
主营产品： 协助业主办理土地征用、策划许可及项目前期策划；工程和设备采购的招标代理，编制工程和标底，投标报价、工...地址： 新疆伊犁州奎屯市区乌尔迈克小区150幢1单元12成立时间：
主营产品： 经伊宁市人民政府授权委托、人事股份制企业国有资产股权的投资、管理和经营运作、组织和管理国有资产收益、...地址： 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区辽宁路注册资本：19600万（万元）成立时间：
主营产品： 市政工程建设建筑及设备安装室内外装饰工程建筑材料地址： 616室成立时间：
主营产品： 房屋拆迁、房屋出租、砂石料生产销售。＊＊＊地址： 新疆伊犁州伊宁市解放路一巷105号美景华庭一号楼注册资本：11（万元）成立时间：
主营产品： 建筑装饰材料、电动工具、聚脂漆、调合漆、地板、五金工具、实木门（一上限零售）零售.地址： 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市飞机场街３成立时间：
主营产品： 装饰装璜材料、汽车配件、汽车维修及美容。＊＊＊地址： 伊宁市新华西路８８号注册资本：10万（万元）成立时间：
主营产品： 高速公路路基、一级标准及以下公路和独立大桥工程的施工、公路技术咨询、水暖管道安装。＊＊＊地址： 新疆伊犁州伊宁市天山后街67号成立时间：
主营产品： 可承接房屋建筑工程施工总承包貳级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级；建筑装修装...地址： 新疆伊犁州奎屯市库尔勒路52-1-3号成立时间：
主营产品： 渡假村的建设经营；水产养殖及陆地养殖地址： 吐尔根乡注册资本：1000（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工总承包叁级，混凝土预制构件专业叁级，建筑材料，装饰材料，水暖器材，机电设备，五金工具地址： 新疆伊犁州伊宁市解放路358号注册资本：4000万（万元）成立时间：
主营产品： 汽车美容装饰、汽车清洗、服务、零售。＊＊＊地址： 伊宁市六中后门路成立时间：
主营产品： 承揽防水、防腐、保温材料的安装维修、建筑材料、五金交电、水暖配件、农副产品的销售、干洗服务。＊＊＊地址： 伊宁市飞机场路６０号注册资本：25（万元）成立时间：
主营产品： 水利水电工程施工总承包三级：库容１０００万立方米、装机容量１０ＭＷ及以下水利水电工程及辅助生产设施的...地址： 新疆伊犁州奎屯市团结南街36号注册资本：5100万（万元）成立时间：
主营产品： 许可经营项目：无。 一般经营项目：建筑工程施工（具体经营项目以建设部门核发的资质证书为准），劳务派遣...地址： 奎屯市青年路绿原里42-251成立时间：
主营产品： 建筑，建材、预制构件制造、涂料、建筑五金、建筑机械。地址： 新疆伊犁州伊宁县吉里于孜大街建设局院内注册资本：705（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工总承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包叁级,水工大坝工程专业承包叁级,堤防工程专业承包...地址： 伊宁市客管处新居民点2-综-408号成立时间：
主营产品： 可承包１６层以下，２４米跨度以下的建筑物，高度５０米以下的建筑物的建筑施工地址： 新疆伊犁州新源县县城卡普河路（011-01号）注册资本：568（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程承包三级。地址： 新疆伊犁州昭苏县解放路122号—2号注册资本：656万（万元）成立时间：
主营产品： 建筑装饰装璜、园林古建。***地址： 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市飞机场路５成立时间：
主营产品： 治病，防病地址： 达达木图乡成立时间：
主营产品： 堤坝工程专业承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、土石方工程专业承包叁级、管道工程专业承包叁级。＊＊＊地址： 阿克苏西路６号注册资本：729（万元）成立时间：
主营产品： 火电设备安装，送变电工程施工地址： 乌鲁木齐东路注册资本：1301（万元）成立时间：
主营产品： 可承担１６层以下、２４米跨度以下的房屋建筑物、高度５０米以下的构筑施工和安装、装璜、水利、水电、路、...地址： 新疆伊犁州特克斯县阿扎提街三环外路18区26号注册资本：4155万（万元）成立时间：
主营产品： 建筑工程施工图审查（二级范围）。地址： 新疆伊犁州奎屯市喀什西路3号注册资本：50万（万元）成立时间：
主营产品： 承担公路、基建施工。地址： 沙湾街１５２号成立时间：
主营产品： 服务建筑工程总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级，混凝土预制构件专业叁级，钢结构工程专业承包叁级...地址： 新疆伊犁州奎屯团结北街28号（天北新区）注册资本：60（万元）成立时间：
主营产品： 建筑防水工程(包括水利工程防水)；防腐保温工程；室内外装饰装修；水暖安装；金属门窗、涂料制造销售；化...地址： 新疆伊犁州伊宁市英阿亚提街16巷2号注册资本：200万（万元）成立时间：
主营产品： 装璜工程施工及设计，装璜材料。地址： 团结东街３６号注册资本：10（万元）成立时间：
主营产品： 工业与民用建筑（资质见证书），水暖电安装，机械安装，装运璜，道路、桥涵、水电施工，预制构件、板门制作...地址： 和平路３６７号注册资本：4026.2万（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；混凝土预制专业叁级；钢机构工程专业承包叁级...地址： 新疆伊犁州奎屯市毓秀里-团结北街28幢注册资本：818（万元）成立时间：
主营产品： 装饰装潢材料、建筑材料的销售；代售新楼盘；室内外装饰装潢设计及施工；广告的设计、制作、发布及代理；市...地址： 新疆伊犁州伊宁市奶牛场二道桥成立时间：
主营产品： 一般土岩爆破、土石方工程。非开挖铺管、农用钻井、爆破安全评估、土石方挖运的咨询服务。地址： 新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路2568号金茂·成立时间：
主营产品： 工程地址： 新疆伊犁州伊宁市经济合作区金茂新天地A座1223成立时间：
主营产品： 建筑地址： 新疆伊犁州伊宁市解放路121号通信大厦7楼705成立时间：
主营产品： 机电设备，机械设备的销售、安装、维护、租赁；水电暖安装；网络布线；电子产品维护。地址： 新疆伊犁州奎屯市喀什东路96号成立时间：
主营产品： 屋顶防水工程，建筑装潢，水利水电工程，楼宇清洗，外墙粉刷，土建施工和维修，建筑工程施工与维修，机电工...地址： 新疆伊犁州巩留县牛场一队注册资本：10万（万元）成立时间：
主营产品： 机电安装工程施工（特种设备除外），土地整理，土石方工程施工（不含开采），建筑装修、装饰工程施工及设计...地址： 新疆伊犁州奎屯市市区阿乐腾肯特66幢255号成立时间：
主营产品： 吸收公共存款：发放短、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现，发行金融债券；代理发行，代...地址： 新疆伊犁州伊宁市解放路243号金融大厦成立时间：
主营产品： 许可经营经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务（具体范围以批准文件为准...地址： 新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧北路1号成立时间：
主营产品： 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件...地址： 新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心A8中科国际贸成立时间：
主营产品： 猪肉的批发零售。地址： 新疆伊犁州奎屯市东轩苑农贸市场地下负一层鸡鸭鱼肉成立时间：
主营产品： 园林绿化工程施工；园林绿化养护；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承...地址： 新疆伊犁州奎屯市市区军垦广场-团结东街35幢成立时间：
主营产品： 打字、复印服务；喷绘、写真、横幅、广告牌匾制作服务地址： 新疆伊犁州伊宁县愉群翁乡218国道北侧成立时间：
主营产品： 广告牌匾制作。地址： 新疆伊犁州伊宁县文化路电影院对面成立时间：
主营产品： 室内外装潢设计服务；装饰材料，建筑材料的零售。地址： 新疆伊犁州奎屯市喀什路万科里9-10、25号（通成立时间：
主营产品： 室内外装饰装修及设计；清洗服务；门窗的加工、销售、安装；亮化工程；装修材料，家用电器，五金交电，水暖...地址： 新疆伊犁州奎屯市市区万科里-沙湾街78幢1号注册资本：200万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 钢材，建材，仪器仪表，起重设备，机电设备，五金工具，日用百货，办公用品，体育用品，健身器材，家用电器...地址： 新疆伊犁州奎屯市万科里7幢注册资本：500万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 房屋建筑工程施工；房屋租赁。地址： 新疆伊犁州奎屯市怡沁里33号注册资本：701万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 水利水电工程建筑施工；房屋建筑工程施工总承包；建筑材料、装饰材料的销售；土石方挖运；水暖管道安装、维...地址： 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区北京路2568号金注册资本：2200万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 室内外装饰工程设计、施工，装饰装修材料（墙地砖，墙面材料，木制品，家具、洁具、五金、水电材料等）加工...地址： 伊犁州霍尔果斯六十二团金波罗国际商住小区1-负-注册资本：100万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 市政管道施工、工业与公用、民用建设项目的设备线路、管道、电器、仪表的安装；金属构件的制作安装。地址： 新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路（德聚大厦院内）注册资本：50万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 许可经营项目：无。一般经营项目：水暖电安装及零售。地址： 新疆伊宁县英塔木乡市场成立时间：
主营产品： 工程项目管理、工程监理、工程造价咨询、招投标代理、工程设计。地址： 新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路创新创注册资本：1000万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 新型矿工避险自救器材开发与应用；高效输配水、节水灌溉技术推广应用；防汛抗旱新技术新产品开发与应用；水...地址： 新疆伊犁州霍尔果斯市卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1注册资本：5万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 新型矿工避险自救器材开发与应用；高效输配水、节水灌溉技术推广应用；防汛抗旱新技术新产品开发与应用；水...地址： 新疆伊犁州霍尔果斯市卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1注册资本：5万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 工美制作的服务。地址： 新疆伊犁州奎屯市沙湾街250号成立时间：
主营产品： 工程勘察设计；工程管理服务；测绘服务。地址： 新疆伊犁州霍尔果斯口岸成立时间：
主营产品： 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件...地址： 新疆伊犁州奎屯市团结南街46号成立时间：
主营产品： 许可经营项目：无。 一般经营项目：建筑材料（国家专项许可除外），金属门窗批发兼零售。地址： 奎屯市市区乌尔迈克玛纳斯街54幢12号成立时间：
主营产品： 许可经营项目：汽车装潢（篷布，坐垫及内饰）（三类）服务。 一般经营项目：其他日用品的零售。地址： 奎屯市独克公路水管站前成立时间：
主营产品： 工程项目咨询服务；园林工程设计；会议及展览服务。地址： 新疆伊犁州奎屯市市区怡沁里-沙湾街144幢成立时间：
主营产品： 市政公用工程，公路工程，房屋建筑工程，水利水电工程，钢结构、管道焊接工程，建筑装修装饰工程，室内外装...地址： 新疆伊犁州霍尔果斯口岸滨河路6号雅居小区2号楼4注册资本：16800万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 许可经营项目:无。一般经营项目：建材销售、地暖安装服务地址： 新疆伊犁州伊宁县英塔木乡市场成立时间：
主营产品： 许可经营项目：无。 一般经营项目：广告业。地址： 伊宁县吉里于孜东大街物资局家属楼下成立时间：
主营产品： 许可经营项目：无。 一般经营项目：牌匾制作，打字复印服务。地址： 奎屯市伊犁路（老中心门诊门面房）成立时间：
主营产品： 承接房屋建筑工程、室内外装饰装修工程的设计与施工、建筑幕墙工程、门窗工程、栏杆工程、钢结构建筑工程、...地址： 新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路龙泰商务广场B栋15号注册资本：8000万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 许可经营项目：无。 一般经营项目：装璜服务。木器加工。地址： 奎屯市12-A区沙湾街78号成立时间：
主营产品： 建筑用品租赁。地址： 新疆伊犁州奎屯乌伊公路312国道19道西成立时间：
主营产品： 电气安装；家用电器，制冷设备，机电设备，计算机、软件及辅助设备的销售、安装及维修；园林绿化工程；管道...地址： 新疆伊犁州奎屯市青年街8-17号注册资本：50万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 汽车装潢；汽车用品，电瓶零售。地址： 新疆伊犁州奎屯市北京西路38-7号成立时间：
主营产品： 汽车配件，汽车装饰品，其他日用品零售；开锁，修锁，配汽车（遥控）钥匙。地址： 新疆伊犁州奎屯市31-B区塔城街4-5号成立时间：
主营产品： 室内外装饰、装修；园林景观、绿化设计；广告的制作、代理、发布；综合网络布线；装饰材料，建材，钢材，金...地址： 新疆伊犁州奎屯市市区捷乐得别克特-喀什西路3幢1注册资本：100万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 钢结构，金属门窗，建材的制作、安装；管道安装；珠宝首饰，水果，蔬菜，肉、禽、蛋及水产品，米、面制品，...地址： 新疆伊犁州奎屯市天北新区拓海乐-准噶尔路116-注册资本：500万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 家居设计及装潢；保洁服务；交通设备，化工产品（危险化学品除外），建筑材料，装饰材料，机械设备，家具的...地址： 新疆伊犁州奎屯市万科里-沙湾街54幢注册资本：200万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机设备维修；计算机、办公自动化设备及耗材，低压电器，百货，装...地址： 新疆伊犁州奎屯市4-C区乌孙70-211号注册资本：1000万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 室内外装饰工程、建筑工程、建筑装饰设计、室内外防水工程、水电暖设计安装、室内外装修工程施工、园林绿化...地址： 新疆伊犁州霍尔果斯华亭嘉苑A栋4单元201号注册资本：300万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 装修工程施工；安防工程施工；室内外装潢设计；水、电、暖管道的安装；装饰材料，五金交电的批发、零售。地址： 新疆伊犁州奎屯市天北新区胡杨园-天北大道65幢（注册资本：500万元人民币（万元）成立时间：
主营产品： 装饰装修工程；外墙保温工程。地址： 新疆伊犁州奎屯市市区迎宾园69幢112号成立时间：
主营产品： 室内外装饰装修的设计与施工；水暖设备的安装与销售；装饰装修材料、办公家具、煤炭的销售。地址： 新疆伊犁州伊宁市合作区世纪嘉苑二期22号楼1单元注册资本：500万元人民币（万元）成立时间：
以上是顺企网伊犁建筑业黄页厂家分类列表，包括伊犁州广进建筑安装工程有限责任公司特克斯分公司、农四师宏生建筑安装工程有限责任公司、伊犁启远路桥咨询有限责任公司、察布查尔建设有限责任公司等在内的641家伊犁建筑业黄页的地址电话法人代表和联系电话等信息，一共分为7页，当前显示第1页结果，按照产品多少和注册时间排名， 顺企网每天有大量的新疆伊犁企业进驻， 您可以在这里免费查询和发布伊犁建筑业黄页的企业和商机，您的企业想加入伊犁建筑业黄页被客户搜到吗? 赶紧免费注册吧!分页浏览
免责声明：本站信息由企业注册和来自工商局网站， 本站完全免费，交易请核实资质，谨防诈骗 &&&&
& 11467.com 顺企网版权所有
发布批发采购信息、查询企业黄页，上顺企网