建筑工程施工承包合同/书/协议（范本）
（文中蓝色字体下载后有风险提示）
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就__________工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程范围：
5、工程期限：
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
开工日期：_______年_____月____日，竣工日期：______年_____月___日，总共_______天。
6、承包方式：
二、工程结算和支付
1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。
2、乙方应在每月__________日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后__________日内向乙方办理工程价款结算。
3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。
4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。
5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。
6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。
7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在__________。天内甲方支付乙方。
8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后__________天内甲方向乙方支付（但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。
三、工程进度
1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。
2、不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。
3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用。
4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。
6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
四、工程质量标准及验收
1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。
2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。
3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在__________小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。
4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。
5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。
6、乙方所承担的本合同工程项目完工后______天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式__________份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。
7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。
8、本合同工程缺陷责任期为__________年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承担相关费用；若乙方未能及时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。
五、施工安全
1、乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责；发生安全事故（包括险情安全事故）应立即报告甲方。
2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的安全保证金不予退还。
3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。
4、乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
六、施工材料、设备
1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方提供入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。
2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担。
3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。
4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。
七、履约保证金
1、在本合同签订前乙方应向甲方交纳__________万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。
八、双方职责
1、甲方职责
（1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。
（2）甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。
（3）甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。
（4）甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。
（5）甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。
2、乙方职责
（1）乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。
（2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承担，且乙方不得提出任何异议与索赔。
（3）乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。
（4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。
（5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。
风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
九、违约责任
1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。
2、若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元/天计取违约金。
3、若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确具体的责任），则由乙方承担违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款__________％计取违约金，并赔偿相关损失。
4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。
5、乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。
十、争议解决
甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可在以下两种解决条款中，根据本合同情况任选一种条款进行约定。
1、不能协商解决，应提交工程所在地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
2、不能协商解决，向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。
3、本合同一式__________份，双方各执__________份，具有同等效力。
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年_____月____日
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年_____月____日
无法复制，请下载范本查看~~
预览阅读已结束，查看全文和律师的填写指南，请下载范本
律师提示：范本有风险，使用需谨慎，法律是经验性极强的领域，范本无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
本文版权归厦门易法通法务信息管理股份有限公司所有，转载时请注明网站名称、网址等，不得随意删改文章内容，否则我司将保留法律追究权利。
来源：yifatong .com
您可能感兴趣
其他人还看过
所有合同分类
?800元限时抢购
热门合同压缩包
工程行业范本压缩包￥500
合计16份范本：工程承包合同+工程分包协议+工程建设招标合同+工程施工安全协议+工程施工保密协议+工程施工监理合同+消防工程施工合同+道路施工合同+水利工程施工…
电话问律师
让您从法律难题的困扰中解脱
￥99元/半小时
企业法律顾问
聆听来自创业律师的心声
￥25800元/年
工程施工合同
律师量身定制，告别范本风险
￥800元/份本人学建筑新生，求以下关系:施工方，建设单位，设计单位，总承包方，甲方，乙方。希望解释通俗易懂。_百度知道
本人学建筑新生，求以下关系:施工方，建设单位，设计单位，总承包方，甲方，乙方。希望解释通俗易懂。
仔细的话追加
我有更好的答案
甲方=建设单位（谁出钱，谁就是甲方）乙方=施工方
（谁出力，谁就是乙方）谁出的设计图并且被政府部门通过谁就是设计方（一般都是XX设计院）如果甲乙双方签订的合同中，允许或者没有限制乙方分包工程权利的条款，并且乙方从甲方接到工程后将工程一部分或者全部转给他人承包，那：甲方=建设单位
乙方=施工单位=总承包方A要修一栋楼，A找B设计，C找A接下全部工程，然后C将土方开挖交给D。A=建设单位=甲方B=设计方C=施工方=乙方=总承包方D=分包方另外现在房地产开发的主流合同中都会有这个条款：乙方不得将工程分包给他人。因为分包的话容易产生问题和纠葛，一般是工程款和质量责任划分的方面至于像万科这种龙头就更不得了了，直接把设计图给施工方然后给个价钱，一句话：这个建筑我就给这么多钱，做不做随你........
采纳率：28%
比如某公司要新建一厂房，找到设计院来设计，则这家设计院就是设计方，这家公司就是建设方。建设方进行招标，将一蓝子话给一家建筑公司承包，这家建筑公司就是总包方，总包方可以将其中土建，水电，钢结构分别另行对外发包，其它水电，钢结构，土建等就是施工方了。甲方乙方是对某一合同相对来说的，对于设计合同，甲方就是建设单位对于总包合同，甲方也是建设单位对于分包合同，甲方就是总包单位。分包单位不能转包的，但就劳务可以分包出发，因此，对于钢构安司劳务分包合同，甲方就是钢构公司。
建设单位又称甲方.施工方又称乙方.设计单位就是设计.总承包就是设计.监理.施工全包了
为您推荐：
其他类似问题
施工方的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。甲方和乙方对建筑安装成本管理的异同点
甲方和乙方对建筑安装成本管理的异同点
甲方和乙方对建筑安装成本管理的异同点
甲方和乙方对建筑安装成本管理的异同点
甲方和乙方对建筑安装成本管理的异同点知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关甲方和乙方对建筑安装成本管理的异同点最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时，造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问：
为全面推进我市绿色建筑发展，持续提升建筑能效，促进城乡建设绿色发展，结合我市实际，提出如下意见。
为加强各地区装配式建筑推广应用工作经验交流，为全区全面推广装配式建筑打好工作基础，6月29日，2018年广西装配式建筑观摩会在贺州市举行。
为加快推进我省工程造价咨询企业的信用能力建设，规范市场秩序，引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级，根据相关文件要求，决定自日起对我省行政区域内的工程造价咨询企业（含省外分支机构）开展动态信用能力评价工作。
晋城市人民政府近日印发《晋城市大数据发展规划纲要（年）》，规划年主要任务为推动和实施“1183”工程：1个政务大数据中心、1个政务统一服务平台、8个示范行业应用和3个领航应用。
为了深入贯彻工程造价管理改革精神，规范工程造价咨询企业执业行为，提高行业服务质量，根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第二十九条、三十条的规定，我协会受贵州省建设工程造价管理总站委托，决定开展2017年工程造价咨询成果文件核查工作。
近期，国家863计划“高速铁路动车组全生命周期数据集成管理研究与综合”课题顺利通过技术验收。该课题从国家高速铁路发展战略需要出发，针对轨道交通行业的高铁运行监测、运维管理、故障诊断等问题，开展了关键技术攻关，自主研发了“高速动车组全生命周期数据集成管理平台”。
日前，海南省住房城乡建设厅发布通知，明确将在全省开展建筑业企业资质告知承诺审批试点，试点工作于今年7月正式展开。
为加快推进我省工程造价咨询企业信用体系建设，规范市场秩序，引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级，促进工程造价咨询行业健康发展，我站制定了《浙江省工程造价咨询企业信用能力动态评价管理办法》，现予以印发，请认真贯彻执行。
新版《山西省建设工程计价依据》已于日发布实施。为了与现行计价依据同步，合理确定工程概算造价，经测算，现发布《山西省建筑安装工程概算定额》（2003）的调整系数，并就有关事项通知如下。
2017年以来，建筑市场主要材料价格明显增长，建设成本直线上升。为维护发承包双方的合法权益，合理降低工程建设材料价格异常波动带来的风险，潍坊市定额办多次调研，广泛征求意见，出台《潍坊市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制的意见》。
甲方和乙方对建筑安装成本管理的异同点相关专题
分类检索：
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-建筑业主、甲方、建筑单位有什么区别？ ...
建筑业主、甲方、建筑单位有什么区别？
被浏览8160次
我来帮他解答
建设单位；项目的兴办方、发包方、所有方、业主方、施工合同的甲方。
施工单位：项目的承建方、承包商、施工合同的乙方。
建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。业主是指物业的所有权人，业主可以是自然人或其它组织，是指物业（产权）所有者。甲方在地产行业一般是指开发商。当甲方是房地产商时，建设单位与甲方都是房地产商，而购房的人是业主。建设单位与相对施工（建筑）单位而言的。业主与相对监理单位，施工单位，其他监管机构而言的。
建筑业中甲方指的是建设单位，也就是上面所说的开发商，或叫业主，乙方就是施工单位。甲方乙方是在签定合同时的称谓,甲方是指发包方或委托方,乙方是指承包方或承接方.
所以,甲方乙方是一个相对的概念,在不同的合同中是不同的,一般对房地产项目来说,甲方就是指开发商,乙方就是施工单位.但当施工方对承担的子项目向专业公司或材料商发包并签定合同时,这个施工单位就是甲方,专业公司或材料商则是乙方.
业主、建设单位、甲方这三个差不多一个意思，只是叫法不同，表示是投资方；代甲方、建设管理项目表示是管理机构，代业主、建设单位、甲方管理，协调业主、建设单位、甲方与施工方的关系。
哎哟喂哟&回答：　　建筑面积密度 建筑面积密度是反映建筑用地使用强度的主要指标。计算建筑物的总建筑面积时，通常不包括±0以下地下建筑面积。建筑面积密度的表示公式为： 建筑面积密度=(总建筑面积÷ 建筑用地面积)(m2/hm2)。
倒叙_7629&回答：市政工程与建筑工程的区别
同其他城市基础设施相比，市政工程有其独有的特点：
一是市政工程是由政府投资的公益性项目，其产品为公众使用;
二是市政工程的投资效益只能在其使用过程中显现。
正是由于市政工程具有这些特点，铸就了市政工程在城市建设中的特殊地位。市政工程主要服务于城市区域，政府的目标、交通的限制、便利市民的要求，市政工程的工期一般不会太长，属于“短、平、快”的建设性质市政工程主要包括路桥、给排水、电力电信、供暖、燃气。属于关于民生的基础建设。
柠檬_6149&回答：普通建筑与绿色建筑的区别
可以从楼房的平面图区分塔楼和板楼。塔楼的平面图特点是，一层若干户，一般多于四五户共同围绕或者环绕一组公共竖向交通通道形成的楼房平面，平面的长度和宽度大致相同。这种楼房的高度一般从12层到35 层。塔楼一般是以一梯4户到一梯12户。板楼的平面图上，长度明显大于宽度。板楼有两种类型，一种是长走廊式的，各住户靠长走廊连在一起；第二种是单元式拼接，若干个单元连在一起就拼成一个板楼。其实我们买房时，很容易分出塔楼和板楼，简单地说，塔楼比较高、比较方；板楼比较矮、比较长。
希望我的回答可以帮助到你
无聊老爷爷&回答：绿色建筑生态建筑的概念确定上综合性最强，将整个建筑与人和环境看做整体，甚至将整个建筑组群及周边环境看成整体。希望我的回答对您有帮助。
-丶-&回答：建筑节能，指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中，满足同等需要或达到相同目的的条件下，尽可能降低能耗。
绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度节约资源，节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染，提供健康适用、高效使用，与自然和谐共生的建筑。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题，随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码，即可与本本亲密互动，还有更多美图等你来看！
免责声明：本网站部分内容由用户自行上传，如权利人发现存在误传其作品情形，请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()确定要将该版块隐藏吗？你可以在“栏目设置”中将其恢复。
添加关注成功！
你可以去查看你关注的人与关注你的人
确定要移除此人吗？移除后，此人将不在你的列表中显示，也不能接收你的动态。
是否要取消关注？
请输入登录信息&&
建筑工程孙律师的博客：
访问人数：76930
博客等级：
搜房网币：
&&&&【孙龙刚部长】：通过国家司法考试。证号：69。 &&&&同时具有建筑工程（工民建―土木工程--学士）以及财务会计专业（注册会计师CPA--在读）的学习背景。&&&&上海海耀律师事务所法务部部长。2008年加入律师事务所至今。&&&&擅长民事、合同、商事法律业务。致力于建筑工程、经济合同、公司法律事务的研究与实务，积累了丰富的实务经验，具有丰富的实践经验及较强的能力。&&&&能洞察案件焦点问题，预料案件胜败概率，确定解决纠纷策略。&&&&熟悉税收政策。对资产负债表等会计报表、收入费用利润、借款费用、债务重组、融资租赁、存货固定定资产无形资产、增值税法（及营改增）、营业税、关税法、投资性房地产、土地增值税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、印花税、企业所得税、个人所得税、税务行政处罚、复议等相关法律法规有综合系统的理论基础和实务经验。&&&&曾化解多起建筑工程质量纠纷、工程索赔纠纷、工程欠款纠纷及房地产交易纠纷，对建筑房地产领域中的各方主体操作模式、利益心态有着深刻的领悟和理解，能够为您提供符合各方利益诉求的纠纷解决方案，为您的事业发展保驾护航！&&&&建筑工程法律服务内容：&&&&（1）土木、建筑、管道工程、安装工程的新建、扩建、改建、施工、装修；&&&&（2）工程分包、转包、挂靠、工程质量、工期、工程款、工程造价、经竣工验收、工程索赔&&&&1、提供建筑业业法律法规、政策依据，解答法律咨询、依法提供建议或者出具律师意见书，为管理层经营决策提供法律帮助;&&&&2、协助草拟、制订、审查或修改合同、章程等法律文书;&&&&3、帮助完善和规范内部管理制度，并根据经营管理中存在的法律风险问题，向管理层提出法律建议或意见; 及时收集保存对外经营证据，从而在今后处理纠纷时使企业处于有利的地位。&&&&4、参加有关会议，参与磋商、谈判，进行法律分析、论证，并提出法律意见或建议; &&&&5、监督合同履行，防范企业合同风险;&&&&6、进行员工法律知识培训。加强市场开发人员、财务管理人员、人力资源管理人员、物资管理人员、质量安全管理人员、合同管理人员的法律风险培训等。&&&&孙龙刚（部长）130
上海-长宁-虹桥
&&请您后再发表留言
我的分类文章
我的最新文章
我的热门文章
关注博客发文动态
建筑工程各方叫什么，概念，建设单位，甲方，业主，发包方各有什么区别
建筑工程各方叫什么，概念,建设单位，甲方，业主，发包方各有什么区别 1、“建设单位”可以理解为出资单位，即“业主”，就是这个大楼是给谁盖的。或者说：建设单位就是拿钱出来给施工单位，让施工单位给盖房子的。2、“发包方”一般情况下指的就是业主，但工程允许分包时，他有可能是总包方。3、“甲方”是指代用词，一般为合同的出资方或委托方。“乙方”是被委托方。甲方的概念这么说吧，假如你是施工单位，那么你和建设单位（业主）签订劳务合同，那么建设单位就是你的甲方；假如你和总包单位签订劳务合同，那么总包方就是你的甲方。在总包项目部，通常称建设单位（即业主或发包方）为甲方。同样，我们下面的分包公司，称我们为甲方。其实这些概念上的问题也不用那么复杂，总之记住一点，出钱的一定是甲方，谁给你支付工程款谁就是你的甲方，谁给他工程款谁就是他的甲方，而是你的大甲方。4、承建商也就是施工单位。&& 【孙龙刚部长】：通过国家司法考试。证号：69。 同时具有建筑工程（工民建―土木工程--学士）以及财务会计专业（注册会计师CPA--在读）的学习背景。上海海耀律师事务所法务部部长。2008年加入律师事务所至今。擅长民事、合同、商事法律业务。致力于建筑工程、经济合同、公司法律事务的研究与实务，积累了丰富的实务经验，具有丰富的实践经验及较强的能力。能洞察案件焦点问题，预料案件胜败概率，确定解决纠纷策略。熟悉税收政策。对资产负债表等会计报表、收入费用利润、借款费用、债务重组、融资租赁、存货固定定资产无形资产、增值税法（及营改增）、营业税、关税法、投资性房地产、土地增值税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、印花税、企业所得税、个人所得税、税务行政处罚、复议等相关法律法规有综合系统的理论基础和实务经验。曾化解多起建筑工程质量纠纷、工程索赔纠纷、工程欠款纠纷及房地产交易纠纷，对建筑房地产领域中的各方主体操作模式、利益心态有着深刻的领悟和理解，能够为您提供符合各方利益诉求的纠纷解决方案，为您的事业发展保驾护航！建筑工程法律服务内容：（1）土木、建筑、管道工程、安装工程的新建、扩建、改建、施工、装修；（2）工程分包、转包、挂靠、工程质量、工期、工程款、工程造价、经竣工验收、工程索赔1、提供建筑业业法律法规、政策依据，解答法律咨询、依法提供建议或者出具律师意见书，为管理层经营决策提供法律帮助;2、协助草拟、制订、审查或修改合同、章程等法律文书;3、完善和规范内部管理制度，对经营管理中存在的法律风险问题提出法律建议或意见; 4、参加有关会议，参与磋商、谈判，进行法律分析、论证，并提出法律意见或建议; 5、监督合同履行，防范企业合同风险; 及时收集保存证据。6、进行员工法律知识培训。加强市场开发人员、财务管理人员、人力资源管理人员、物资管理人员、质量安全管理人员、合同管理人员的法律风险培训等。&孙龙刚（部长）130
上海-长宁-虹桥&
阅读 (54038) | 评论 (0) |
前一篇：后一篇：
&&请您后再发表评论
&分享到微博&
搜房网用户可以先再评论
内容：请登录
转载成功！
文章分类：
我的所有文章
创建新的分类：
博文已成功转载！
对不起，您的账号尚未进行真实身份信息注册，评论不能同步到微博！
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有